合同综合管理范文

合同综合管理范文（精选6篇）

合同综合管理 第1篇

综合练习

五、阐述及案例题

1.原告与被告签订《住宅施工承包合同》。双方约定：原告应依约完成该项工程的建筑与安装：总建筑面积为18571平方米；合同还约定：钢材、水泥、木材由被告提供；其余为包工包料，除三材价差由甲方承担外，其余材料按照××市有关文件规定相应增减调整；三材先按预算用量，最终依实际工程量结算。完工后经区质检站竣工验收为优良工程；原告提交竣工结算书后，被告委托审价定为人民币888.69万元，但决算造价未包括三材材差。经原告多次催讨，被告最后一次支付审价工程款的时间为2000年1月17日。由于原告内部人员变动频繁，对65万元综合综合材料款未继续催讨。在2002年1月15日的原告突然想起本案争议，事后向律师咨询确认，根据合同约定尚可依法催讨，便决定起诉，但当天离诉讼时效仅有一天时间。2004年4月5日向法院提起诉讼。

请问：法院是否支持该诉讼？为什么？如果不支持，原告应如何行使其权利？

2．某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。请问：1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？

2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？

3）在基础回填过程中，总包单位已按要求提取土样，并试验合格。监理工程师对回填土的质量异议，责成总包单位再次取样检验，结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。是否恰当？为什么？

4）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一

度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？

5）总包单位对钢筋连接设备进行改进研究，在本公司实验室内进行试验，改进成功并用于本工程。总包单位要求此项试

验费由业主支付。监理工程师是否批准？为什么？

3.甲公司与乙建设公司签订合同，由甲承包乙的工程项目，项目完工后，双方经过了验收，通过了质量检验，并对工程价款达成了一致。此后，乙一直没有付款，甲几经催要，也未达到目的。甲遂对工程进行留置，拒绝向乙进行交付，乙于是向法院提起诉讼，要求依合同交付工程。

请问：甲对该工程能否实施留置权？为什么？

4.G公司承包了一处建设工程，在工程建设过程中，由于大量的事件发生，使得工程的费用大量增加，于是G公司提出了索赔，要求业主支付。业主基本同意G公司的请求，但对公司的索赔中包含利润部分表示了异议，认为索赔只有补偿，不包含利润。G公司与业主协商不成，遂诉至法院，法院支持G公司的部分利润要求，驳回了大部分。G公司表示不理解。请问：在什么情况下的费用索赔应包括利润？ 什么情况下不包括利润？

5.甲电讯公司因建办公楼与乙建筑承包公司签订工程总承包合同，其后，经甲同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务，并按照设计合同约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工。合同签订后，丙按时将设计文件交付丁进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲造成重大损失。丙以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。

请问：该案例涉及哪些合同关系？甲能否以丙为被告向法院起诉？为什么？您认为甲应如何办才能赢得官司？

6.甲公司欲建办公楼，与乙建筑勘察设计院于2005年3月1日签定工程勘察合同，合同额20万元，预算包干，合同工期30天（以勘察人进驻现场开始计算）。双方约定在签定合同3日内按合同额20%支付定金，其余勘察费在交付勘察报告后一次付清。

3月4日甲支付定金4万元，3月5日乙进驻现场开始进行工程勘察，3月20日，因甲内部机构变动等原因，项目暂停，经与乙协商后解除合同，约定4月1日支付剩余勘察费，此时乙已经完成约五分之三的勘察任务。但双方就勘察费的支付问题发生纠纷：甲认为勘察工作未完成，工作15天，刚好是工期的一半，应支付乙10万元，已付定金4万元，尚余6万元。乙认为应支付全部勘察费20万元。

后来经工程师调解，依据合约规定妥善处理了此事，甲于4月21日支付了剩余勘察费。

请问：1）订立勘察合同时，应明确约定哪些方面的内容？

2）如果你是工程师，如何处理案例中的纠纷？

3）4月21日甲支付的剩余勘察费应是多少？

7、某采用FIDIC合同条件实施的项目，包括两个分阶段移交的单位工程，实施阶段两单位工程的滞留金分别为A单位工程10万元，B单位工程20万元。B工程施工过程中因承包商质量责任被从滞留金中扣罚工税。临理工程师签发工程移交证书的日期分别为：A单位工程于1990年5月30日签发，B单位工程1990年10月30日签发。两单位工程的缺陷责任期均为一年，且都圆满通过了缺陷责任期内的试运行。试分析滞留金应分几次归还承包商?每次归还多少?

8、某工程基坑开挖后发现有城市供水管理横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知施工单位停工十天，并同意合同工期顺延十天。为确保继续施工，业主要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在中未涉及由此造成施工单位停

工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。

[问提]1）索赔能否成立，索赔证据是什么？

2）由此引起的损失费用项目有哪些？

3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

9、某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：

1）已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。

2）施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。

3）施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。

4）因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。

5）由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。

请问：就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？

10．监理工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作，但在口头指令发布后的48小时内

没有给出书面确认指示。承包商在指令发布后的两天内完成工作，并于口头指令发布后的第三天向监理工程师发出书面通知，说明监理工程师口头指令发布的时间、地点、内容，以及实际完成的工程量，进而提出相应的支付要求。监理工程师在接到承包商的书面申告后3天内未予任何答复，但在月末支付工程进度款前要求计量变更工程量。此项要求应视为监理工程师有效指示，承包商必须协助执行。

您认为监理工程师和承包商的做法合适吗？为什么？

11．索赔与违约责任的区别。

12．在不同的情况下，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期应如何承担？

13．施工投标中如何进行不平衡报价。

14、试论述施工合同示范文本中发包人工作。

15、试论述指定分包商与一般分包商的区别

16、试分析引起工程合同索赔的主要原因

17、试论述无效合同、效力待定、可撤销合同的异同

18、某国际承包工程，经监理工程师核实后的承包商代表报送的本月报表内包括：该月完成永久工程价值12万美元，计日工资0．3万美元，运到工地的材料设备应预支款额3万美元。按投标书附件规定，滞留金百分比为10％。本月工程预付款元扣还2万美元，工程师签发月度付款证书的最小金额为15万美元。根据合同中规定计算的价格调整系数为0．12，试问监理工程师本月将如何签发付款证书?

19、试分析工程变更的估价和索赔处理的关系。

20、试分析监理合同中规定的监理人的权利和义务。

合同综合管理 第2篇

咨询方（乙方）：_________

签订地点：_______________

签订日期：_________年_________月_________日

一、咨询的目的和范围

1．甲方为提高环境、职业安全卫生综合管理水平，建立健全综合管理体系，获得iso14001：1996、gb／t28001：XX认证证书，特邀请乙方为其进行综合管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。

2．甲方综合管理体系覆盖的产品／服务范围：_________。

3．甲方综合管理体系覆盖的人数：_________人。

二、建立综合管理体系选用的保证模式标准为：iso14001：1996、gb／t28001：XX标准。

三、甲方责任

1．最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展；

2．积极为乙方提供企业的与环境、职业安全卫生有关的管理和技术资料；

3．提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件；

4．指定一名管理者代表专门负责综合管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管理人员和技术人员成立综合管理体系办公室建立文件编写小组；

5．积极协助和支持乙方的各项咨询工作，按咨询计划和要求开展工作。

四、乙方责任

1．依据iso14001：1996、gb／t28001：XX系列标准要求，结合甲方的实际情况，指导甲方建立健全综合管理体系，其中包括：

a）指导甲方制订建立综合管理体系工作的计划。

b）对甲方有关人员进行iso14001：1996、gb／t28001：XX系列标准的宣贯培训、内审员的培训、综合管理体系文件编写培训。

c）指导甲方编写综合管理体系文件，确保文件符合iso14001：1996、gb／t28001：XX标准要求，并进行审改、定稿。

d）指导甲方完善有关支持性文件。

e）指导甲方制订综合管理体系试运行计划并指导实施。

f）指导并参加甲方进行的内部综合管理体系审核和管理评审，指出存在的问题，提出改进建议。

2．派专家到甲方现场指导建立并完善综合管理体系；

3．指导甲方按综合管理体系文件要求实施，使综合管理体系有效运行；

4．在甲方申请认证审核前进行符合性审核，以使甲方的综合管理体系达到标准要求，具备获得认证的条件；

5．协助甲方向认证机构做好认证申请准备工作。

五、合同履行期限、地点

1．履行期限：_________年_________月_________日至甲方通过综合管理体系认证时结束。

2．履行地点：甲方所在地。

六、保密约定

1．甲方不得将此项合同的价格（咨询费）以任何方式泄露给第三方。

2．乙方不得将甲方经营、生产状况及技术信息以任何方式泄露给第三方，但以下情况除外：

a）此合同签订前乙方已了解的信息或乙方已公开的信息；

b）国家法律、法规有要求时。

七、咨询合格的验收和评价办法

依据甲、乙双方的责任，甲方的综合管理体系通过综合管理体系认证机构的审核，获得iso14001：1996、gb／t28001：XX认证证书，即为咨询合格。

八、费用、支付方式及期限

1．费用：根据甲乙双方商定，甲方应向乙方支付咨询费的金额为人民币：_________元整，￥：_________元。

2．支付方式：甲方应将总体费用分二期支付给乙方：

a）合同签订后3日内，乙方第一次到甲方开始咨询工作时，甲方向乙方支付首批咨询费：_________元整。

b）甲方综合管理体系通过现场审核、被宣布通过认证后3日内，甲方向乙方支付剩余费用：_________元整。

3．培训所须资料由甲方准备或由乙方提供（每套收取成本费_________元），内审员证书费_________元／人·证，以上两项费用由甲方在合同外另行支付。

4．甲方应承担乙方咨询人员、咨询管理人员为执行本合同，往返甲方现场必须的交通费和食宿费。

5．认证机构审核组在认证审核过程中发生的交通、食宿费用由甲方在上述费用外支付。

九、风险

1．因甲方原因无法开展或完成咨询认证工作的损失由甲方承担；

2．因乙方原因无法完成咨询认证工作或因乙方没有指导到位而导致甲方无法通过认证，乙方将不收取甲方任何费用，造成的损失由乙方承担；

3．因不可抗力的原因，造成的损失经双方协商可延期本合同。

十、违约责任

1．在本合同签订后，乙方正式咨询工作前，如甲方违约，不履行本合同，甲方应承担乙方为准备执行本合同所发生费用的70％；如乙方违约，不履行本合同，乙方应承担甲方为准备执行本合同所发生费用的70％。

2．如甲方中途违约，导致乙方的咨询工作无法进行，乙方有权终止本合同，不必退还已收取的咨询费，同时甲方向乙方支付相当于3倍咨询费的违约费；如乙方违约，则应退还已收取的咨询费，同时乙方向甲方支付相当于3倍咨询费的误时费。

十一、未尽事宜、修改和分歧

如有未尽事宜、修改和分歧，甲、乙双方应友好协商解决；并可签订补充条款规定，补充条款同样具有法律效力。

十二、本合同一式二份，由甲乙双方签字盖章之日起生效，双方各存一份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

附件：

补充条款

甲方委托乙方负责做好咨询后的服务工作，特拟定如下补充条款：

1、合同条款中第八条费用中已包含认证费。乙方负责帮助甲方推荐认证中心。

2、在甲方的大力配合下，乙方应保证甲方一次性通过认证。

3、认证机构的选择（选择的项目，请在□内打√）

国内□国外□

合同综合管理 第3篇

合同能源管理(EPC——Energy Performance Contracting)是一种新型的市场化节能机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式准许用户使用未来的节能效益为工厂和设备升级,以及降低目前的运行成本。或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务[1]。

合同能源管理是专业化能源管理公司(EMC公司)通过与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同,为客户提供包括:能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式。合同能源管理的特点有:①节能效率高:合同能源管理项目的节能率一般能达到10%-40%,最高可达50%;②节能更专业:合同能源管理公司可以提供能源诊断、方案评估、工程设计、工程施工、工程管理、资金与财务计划等全面性服务,全面负责项目的能源管理;③客户零投资:项目的全部设计、审计、融资、采购、施工、监测等均由合同能源管理公司负责,不需要客户的投资;④客户风险低:客户不用投资大笔资金即可使用节能产品及技术,服务专业化,风险很低;⑤提升竞争力:客户实施节能改进,节约能源,减少能源成本支出,改善环境品质,建立绿色企业形象,增强市场竞争优势;⑥合同能源管理公司为客户承担了技术、经济等方面的风险。

2 合同能源管理项目风险评价指标体系

合同能源管理在西方发达国家已经是一种成熟的经营模式。我国自1996年引进之后,发展并没有像西方国家那样迅速,取得了一些成果,但也存在许多问题。

通过对我国合同能源管理项目在实施过程中存在的各种难以量化的风险指标进行系统识别与归类,结合合同能源管理模式的特点,对影响合同能源管理项目的风险因素进行系统分析和归纳整理,构建以政策与市场风险、融资风险、运营与效益风险为主体的一级指标,每个一级指标对应着与之相关的多个二级指标,这些指标构成了合同能源管理的评价指标体系[5]。

P1政策与市场风险

Z11行政救济风险与司法救济风险目前,我国缺少能够支持合同能源管理模式稳定健康发展的法律,不健全的节能政策法规是主要的风险隐患之一。国家虽然颁布了《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》,但企业没有主动节能的动力,因此愿意接受节能改造的企业数量极少,同时,在税收、金融、财政等方面缺乏国家相关政策的支持,这都在一定程度上增加了合同能源管理模式在我国实施的政策风险[3]。

Z12技术风险由合同能源管理公司在技术选择、技术购买、技术的先进性和技术成熟度等方面带来的风险。在建筑物合同能源管理中,由于不同项目所采用的建筑节能技术各不相同,而且不同的节能技术本身的节能能力就不同,所以节能服务公司在节能方案设计时承担不同程度的风险[4]。

Z13设备与原材料采购风险目前我国的节能设备在很大程度上主要依赖进口。尽管设备制造商对设备的性能和质量有担保,如果所安装的设备运行情况不佳,合同能源管理公司仍然会为解决有关问题而承担额外费用。同时,上游客户市场紧缩也会在很大程度上影响设备的生产成本。

P2金融风险

Z21融资风险合同能源管理的优势在于能够不投资而更新设备、节约能源,因此,在合同能源管理项目的实施过程中,筹集资金是一个重要环节。目前国内己有示范性节能服务公司使用的资金大部分是自有资金、世界银行贷款以及其他贷款,融资模式比较单一。如果融资出现风险,则该节能项目将面临失败。提高自身的融资能力以及选择好的项目或者是选择资信良好的客户对合同能源管理公司来说是十分关键的。

Z22通货膨胀风险通货膨胀可能造成当地的工资水平、物价水平大幅度上涨甚至货币贬值,这将直接导致合同能源管理项目的运营成本上升,对项目的财务可行性产生巨大影响。

Z23银行利率和汇率波动风险利率波动风险是指在合同能源管理项目的运营过程中,由于利率波动直接或间接的造成项目收益出现损失。而且合同能源管理项目的投资回收期、内部收益率、税后净现值等指标的分析和确定都是基于一个预先设定的汇率和贴现率,因此汇率的波动也会对项目的财务基础产生巨大影响。

P3运营与效益风险

Z31内部管理风险合同能源管理公司的内部管理风险包括有:现代企业制度的建立、人力资源管理水品和项目管理能力。管理能力涉及到企业法人治理结构的完善建立、人力资源的规范管理、施工的组织能力、协调能力,控制能力、计划能力等。一般合同能源管理公司的内部管理能力不足,会造成合同不能顺利地履行、工程中断、工程安全和质量不能达到规定要求甚至会使企业处于破产境地。

Z32能源价格及节能量风险能源价格变化将直接造成项目的节能效益评估结果发生变化,从而导致合同能源管理公司与客户的效益分享发生变化。不能准确合理的计算项目节能量,为节能量的计算误差留出余地,确定合理的误差幅度,这也将会影响项目的效益评估与分享。

Z33客户风险合同能源管理公司在进行项目前,应该了解和分析评价客户基本情况、客户财务情况和客户的支付信用。必须确保所选择的客户业务状况良好,财务制度健全,能够按项目的节能量支付给能源管理公司应分享的比例。国内少部分接受节能改造的企业没有诚信,不遵守合同约定,甚至故意不支付分享利润,影响了双方的深入合作和合同能源管理模式的健康发展。

3 模糊层次分析法合同能源管理项目风险模型

3.1 设M为目标层,p为判据层(有m个元素),z为指标层(有n个元素),则可建立层次评价模型如图1所示。

又设m个不同领域专家组对n个同类对象进行评价,第k领域评判组pk给出的评判矩阵为:

Ak的可信度为a1(i):a1(i)=Mi(i)∑Mi(j);

Ak的第i行可信度β(i,k)为:β(i,k)=N(i、k)∑N(j、k)。

3.2 Ak的一致性检验和各评价指标权重值的确定

设一致性指标为查RI取值表可得平均随机一致性检验指标RI,则当:CR=CI/RI<0.1时,Ak的一致性是可接受的,否则应对Ak中的元素进行调整,直到满足CR<0.1时为止。

指标层z评价元素权重可由目标层权重、准则层权重决定,即:

其中,ucibj为指标层z第i个元素对目标的权重;uabj为准则层第j个因素对目标层的权重。

4 模糊层析分析法在合同能源管理项目风险评价中的应用

某合同能源管理公司在对一商场空调进行节能改造前,请了三个专家组对项目进行了风险考察,其结果可由如下分层序列结构图2所示。

图2中:M为目标层,即商场空调节能改造项目的风险评价。P为判据层,该合同合同能源管理项目包括P1.政策与市场风险、P2.金融风险和P3.运营与效益风险三个风险因素。其中,P1.政策与市场风险包括:Z11.行政救济风险与司法救济风险、Z12.技术风险、Z13.设备与原材料采购风险:P2.金融风险包括:Z21.融资风险、Z22.通货膨胀风险、Z23.银行利率和汇率波动风险;P3.运营与效益风险包括:Z31.内部管理风险、Z32.能源价格及节能量风险、Z33.客户风险。

4.1 由AHP可得到如下判断矩阵Mk,Pik

经计算,判断矩阵计算结果如表1。

从表1结果表明:CIi<0.1,满足一致性要求,无需对各判断矩阵进行调整,至于总体的一致性检验,可由得总体也满足一致性。

4.2 指标层各指标权重的确定根据ubci=∑ucibjuabj可得到:

4.3 投标工程项目风险等级的评价由各组专家给出的等级隶属度评定值可得如下权重矩阵:

由ai=∑abaic可计算出各组专家组对指标层的总权重值为:

ai=(0.333 0.330 0.3327)

则:表明该项目风险较小。

5 结论

合同能源管理项目能充分调动社会上的人力、物力、财力投入到节能工作中。目前我国合同能源管理项目还处于推广阶段,在实施过程中确实存在很多问题,通过对这些问题的具体分析,建立适合合同能源管理项目的风险评价指标体系,并借助对合同能源管理项目风险的定量分析,能够使我国的合同能源管理企业更好地认识和控制风险,从而有效地加快合同能源管理模式在我国的进程。

摘要：以合同能源管理项目为研究对象,结合我国社会经济发展现状,分析了我国合同能源管理项目实施过程中存在的政策与市场、融资以及运营与效益三方面风险,并运用模糊层次分析法对合同能源管理项目进行了风险评价。

关键词：合同能源管理,模糊层次分析法,风险评价

参考文献

[1]孙宏宇.关于合同能源管理机制风险管理的研究[J].中国新技术新产品,2010,(8):202-203.

[2]尚天成,潘珍妮.现代企业合同能源管理项目风险研究[J].天津大学学报,2007,(3):214-217.

[3]孙善臣.合同能源管理新政呼之欲出[N].中国财经报,2010-2-10,(8).

[4]王李平,王敬敏,江慧慧.我国合同能源管理机制实施现状分析及对策研究[J].电力需求侧管理,2008,(1):16-18.

建筑施工企业合同综合管理探讨 第4篇

关键词：建筑施工企业；合同综合管理；企业内部管理；合同管理制度；建筑行业 文献标识码：A

中图分类号：TU723 文章编号：1009-2374（2015）22-0170-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.084

自从我国改革开放实行市场经济以来，经济情况得到很大的提升，其中建筑产业逐渐成为我国经济发展的支柱性产业，建筑市场也得到不断发展和完善，但随着市场竞争的激烈进行，建筑企业想要在竞争中脱颖而出，实现绿色可持续发展，就必须进一步加强对企业内部的管理，特别是企业合同的综合管理。完善企业合同综合管理体制成为维持企业可持续发展的必要前提，在一定程度上也对建筑工程的施工质量有着重要影响。

1 建筑施工企业合同管理的现状

1.1 签订合同的主体不恰当，没有进行资信审核

确定合同主体是保障建筑企业签订有效合同的前提，而订立合同的双方是互为债务人与债权人的关系，需要双方都具有完全民事能力和民事权利。但目前我国的大部分建筑企业在订立合同之前，没有对合同双方进行详细的了解，从而出现了合同订立后还不知道企业法人是谁或者是工程质量出现问题后找不到具体的负责人的情况。同时我国目前的很多建筑企业在订立合同前，没有对合同双方的资信进行审核，使得有时和一些工程质量差、信誉条件差的企业进行项目合作，给企业的经济发展造成了巨大的损失，因此在进行合同签订之前，对双方的资信进行审核是必不可少的。

1.2 合同内容不规范，表里不一

合同内容的规范与否关系到合同双方的切身利益，因为当发生经济纠纷时，规范的合同便是维护自身利益的法律武器。我国目前的建筑企业在订立合同时，存在敷衍了事的问题，如文字语言的使用不严谨、条例不清晰，这都会使得合同不能真正发挥其应有的作用。建筑企业在订立合同时还存在“表里不一”的情况，双方在签订合同时会选择性地签订两份合同，一份是符合国家相关法律法规的，而另一份便是违背相关法律的。这样的“阴阳合同”可能会给当事双方带来不可估量的经济损失。

1.3 合同监督不到位，缺乏专业性人才

目前我国的建筑企业还没有建立起严格的合同监管体制，造成了合同的双方在履行合约时存在争执。同时由于缺乏专业性的技术人才，如企业合同负责人缺乏良好的业务素质或者领导没有经过深思熟虑，都会使得合同的签订缺乏科学性和规范性，导致合同如同虚设。合同的双方都不能真正利用合同的法律效力来维护个人的正当利益。

2 建筑施工企业合同综合管理的措施

2.1 建立健全合同管理制度

古语有云：“无规矩不成方圆。”因此要加强建筑企业合同的综合管理，首先就应该建立并健全企业的合同管理制度，形成一套全面协调、科学正确的管理体制。以下为如何建立合同管理制度的具体措施：

2.1.1 制定规矩，明确职责。要真正解决“合同多头管理，实则无人管理”的现状，明确各部门的职责、职能以及严格规定管理流程和惩罚措施，加强对各部门的监管，一旦发现有违背企业合同内容的情况，就严厉打击，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”，确保企业内部各部门都严格按照合同办事。

2.1.2 制定适合企业实情的管理办法。合同管理涉及的环节众多，因此需要各个环节都制定出适合该企业发展情况且操作性强的管理条例，如合同履行监控管理的具体办法、合同档案管理办法以及合同纠纷处理的具体办法等。但值得注意的是，要将企业合同综合管理的办法与各个细节管理之间完美结合，既能防范风险，又能提高企业的工作效率。同时还应加强对企业合同综合管理部门人员的教育培训工作，让他们对自己所工作的内容有更为直观的了解，制定出简明扼要的工作流程图，以确保合同综合管理的各个环节都能落实到实处。

2.2 制定合同标准文本

由于现在的建筑施工企业的工作人员都存在着文化素质低、法律知识欠缺，而合同内容又复杂、专业的问题，因此制定合同的标准文本就十分有必要了，因为这样才能有效地提高基层项目合同管理的水平。如何制定合同的标准文本？首先合同综合管理的部门应该对企业所要签订的多种多样的合同类型进行分析，对企业主营业务的合同制定出具有标准化的合同文本，然后征求基层项目管理和专业高级管理部门的意见后，再咨询具有法律知识的专业人员，从法律以及专业性的角度制定出一套适合企业发展实情的合同综合管理的标准文本，来达到减少风险的目的。同时在企业内部推行这一制度时，有可能会遇到阻力，因此要加强内部执法力度和监管力度，强制推行。但在特殊情况下，可以根据具体情况有所转变，如市场或法律的特殊要求等不能使用标准合同文本时。其次，当标准文本制定出以后，要加强对相关工作人员的培训，使其充分理解合同的含义，以便能在实际工作中灵活运用。最后，在企业的标准合同文本实行一段时间后，企业的合同综合管理部门应该与时俱进，根据现有的市场情况或法律环境来及时调整合同内容，并及时听取基层部门或专业部门的意见和建议，从而使得合同的标准文本能满足企业可持续发展的经营需要。

2.3 代表授权委托

在合同管理中“代表授权委托”也是一个重要环节，因此也该受到充分的重视。这项工作涉及的方面众多，首先是要制定出明确的代表授权管理条例，明确授权管理部门的职责、工作流程以及处罚条例。其次是合同综合管理部门要加强对授权管理部门的监管，使其严格执行授权管理办法，做好代表授权工作。这其中最值得注意的就是要做好代表授权工作人员的监督工作，防止他们出现越权代理的情况，给合同签订方带来不可估量的经济损失，因此一旦发现此类情况，便要严厉惩罚。最后还要对合同双方的授权书进行仔细的检查，核实法定代表人的基本信息、授权期限、所受权限、资信情况、履约能力、企业信誉、资质证书、企业经营状况以及营业执照等，防止出现无效代理或虚假代理，而给企业带来经济损失。

2.4 加强合同文本的评审

合同综合管理部门要严把合同评审关，对每一份合同都认真评审，防止出现因为用词不规范而产生歧义的情况。同时要多级把关，从基层管理到高级管理，从合同关系到补充条例，并对上级的评审意见进行反馈，让审核制度的作用真正落到实处，以保证评审制度的闭合性以及合同管理制度能够严格执行。

2.5 加强合同情况的监管

由于建筑施工企业的工作项目众多、期限长、监控难度大，因此加强对合同的监管就显得意义重大。这不但要制定合同履约监控管理办法，还需要在履约过程中留下书面证据。因为有了好的管理办法才能让事情按照规定发生，保证事情有序进行，但在履约过程中留下书面证据，是施工企业进行自我保护的有效措施。但值得注意的是，不是所有的书面证据都具有法律效力，只有那些有明确内容、盖章且未超过期限的书面证据才是具有法律效力的书面证据。最后还应该正确、及时地行使合同权利，来维护自己的合法权利。

3 结语

随着市场经济的建立以及建筑行业的蓬勃发展，给建筑企业带来极大发展机会的同时也带来了巨大的竞争压力。目前我国的建筑企业在合同的综合管理上还存在着很多问题，这严重制约了企业的可持续发展，只有解决了这些问题，才能促进建筑企业的健康发展。

参考文献

[1] 杨伟终.对提高建设工程项目合同综合管理能力的探讨[J].科技创业月刊，2013，（3）.

[2] 何中伟.浅谈建筑施工企业合同综合管理[J].合作经济与科技，2014，（18）.

[3] 宋丹.通信企业合同综合管理系统需求分析[D].北京邮电大学，2010.

[4] 邓军.浅谈建筑施工企业合同的综合管理[J].中国科技信息，2007，（10）.

[5] 孙晓兵.建筑施工企业合同的综合管理[J].网络财富，2010，（23）.

合同综合管理 第5篇

NO:

委托方：（以下简称“甲方”）受托方：（以下简称“乙方”）

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方预定（或购买）的位于“XXXXXXX座号商铺（以下简称托管商铺），预售建筑面积平方米，今后委托乙方经营管理的有关事宜，订立本合同：

一、甲方自愿将该商铺在一定的期限内委托乙方经营管理，乙方拥有该商铺的经营权限为统一规划、统一招商、统一定价、以乙方名义统一出租、统一管理，形成交易市场。

二、委托期限：市场正式开业之日起贰拾周年。乙方承诺于2013年元月1日前正式开业，届时若未能正式开业，则委托期从该日期起计。

三、收益方式：

（一）委托期内第一至第三年，在此期限内市场处于培育期，甲方同意将商铺免费交于乙方管理，商铺经营收入归乙方所有，以利于市场招商，促进繁荣。

（二）委托期内第四至第十年，双方约定，乙方每年固定投资按元支付租金给甲方。乙方实际出租收入低于以上标准的，不足部分由乙方补足；实际出租收入超过以上标准的，超出部分作为委托佣金归乙方所有。

（三）委托期内第十一至二十年，乙方根据实际租赁收入与甲方结算佣金。商铺实际租赁收入的90%归甲方所有，其余10%则作为委托佣金归乙方所有。

（四）本条第（二）所述租金均以预售建筑面积为标准，若竣工实际测量建筑面积与预售建筑面积有差异的，实际支付时以实际测量建筑面积为第一联：存根（白）第二联：客户：（红）第三联：销售（蓝）

准，租金按比例进行调整。

（五）因租赁而产生的各种税费，乙方有权从甲方收益中代扣代缴。

四、委托期限内，物业管理费和广告费等各项费用由乙方直接向使用方收取。

五、支付方式：从第四年起，租金半年一付，在每半年度的第一个月内凭发票

支付。

六、本合同期满后，乙方对托管商铺拥有同等条件下接受托管经营管理的优先

权，双方协商并达成一致一见的，重新签订委托合同。甲方若自行经营（不得经营与市场区域规划相违背的产品），须提前三个月书面通知乙方，并重新订立合同。

七、双方权利义务

（一）甲方的权利义务1.根据合同获得收益的权利； 2.取得合法所有权的权利； 3.对所获收益依法纳税的义务；

4.保证该商铺及其附属设施在合同期限内处于正常的可使用和安全状态的义务；

5.不得干涉乙方自主经营，配合乙方对委托商铺的管理经营事宜； 6.甲方应及时办理该商铺的的交接手续。

（二）乙方的权利义务1.委托期内对托管商铺拥有完整的使用权和自主经营权等经营管理权； 2.对形成的市场独立进行管理的权利；

3.根据市场情况，独立决定商铺出租价格的权利；

4.根据市场情况，独立决定区域布局产品调整的权利； 5.按期足量支付租金的义务； 6.合法经营、依法纳税的义务； 7.保证合同期满时，托管商铺符合政策使用后的状态的义务。

八、合同期内，如甲方将托管商铺转让、抵押，应提前一个月向乙方提交书面

通知，同等条件下乙方拥有优先受让权。甲方在委托期内将商铺转让、抵押或因其他原因产生商铺所有权变更给其他方的，必须保证受让方继续履

行本协议，如果由于托管商铺的所有权变更影响乙方的权利，视为甲方违约，应当按照本合同第十条承担违约责任。

九、合同终止、解除条件：

（一）由于不可抗力或我国法律、法规、政策、强制性法律文书或政府规划

改变原因造成乙方不能照常经营的。

（二）双方协商一致同意解除合同的。

（三）甲方与托管商铺开发商之间最终没有签订商品房买卖合同或商品房买

卖合同被终止或解除的。即甲方事实上没有或无法取得本合同约定的托管商铺的所有权。

十、违约责任：

本合同为不可撤销的委托合同。甲乙双方均无权中途终止或解除本合同，若因一方违约导致本合同未能履行或不能足期履行的，违约方须一次性支付违约金给守约方，违约金计算方式为：按本合同的第三条第二款约定的年租金额乘以根据本合同委托期限之约定未履行的期限，未满一年的部分按比例计算。

十一、未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订书面的补充协议作为本合同的附件。若协商不成可向XX市人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式三份，甲方执壹份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲方（签章）：

证件号：乙方（签章）：代表人：

合同综合管理 第6篇

1．合同法律关系的客体是指（D）。

A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（C）。

A.保证B.抵押C.质押D.留置

3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B）。

A.定金B.抵押C.质押D.保证

4．担保合同是属于（B）。

A.主合同B.从合同C.分包合同D.无偿合同

5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C），阻碍时效进行，诉讼时效中止。

A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件D 义务人同意履行

6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理

7．法人的行为能力与其权利能力（C）。

A.同时产生，不同时消灭 B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭 D.不同时产生，不同时消灭

8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B）。

A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任

B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任

D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任

9．我国《民法通则》规定（C）属于短期诉讼时效。

A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议

10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）

A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为

C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任

11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。乙公司当日回复“收到传真”。6月10日，甲公司电话催问，乙公司表示同意按甲公司报价出售，要其于6月15日来人签订合同书。6月15日，甲公司前往签约，乙公司要求加价，未获同意，乙公司遂拒绝签约。对此，下列哪一种说法是正确的？（D）

A、买卖合同于6月5日成立B.、买卖合同于6月10日成立

C、买卖合同于6月15日成立D、甲公司有权要求乙公司承担缔约过失责任

12、甲将其电脑借给乙使用，乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定，下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪一项是正确的（C）

A、无效B、有效C、效力待定D、得变更或撤消

13、甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺生效的日期是（B）。

A、5月1日B、5月8日C.5月9日D.5月10日

14、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少交契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应如何认定？（C）

A、是双方当事人真实意思表示，有效B、显失公平，可变更

C、以合法形式掩盖非法目的，无效D、违反法律禁止性规定，无效

15、北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立？（D）

A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立B、自碧溪公司签字、盖章时成立

C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立D、自浦东公司签字、盖章时成立

16、甲乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权力？（C）

A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权C、同时履行抗辩权D、不安抗辩权

17、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是(B)。

A.按重大误解处理B.按合同解释处理C.或按无效合同处理，或按合同解释处理

D.按无效合同处理

18、建设工程委托监理合同的标的是（C）。

A.货物B.货币C.服务D.工程项目

19．监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（A）。

A.监理单位承担B.承包商承担 C.业主补偿，属于附加监理费用D.业主补偿，属于额外监理费用

20．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）。

A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作

21．业主有权（B）。

A.自行更改总监理工程师的指令 B.要求更换不称职的监理人员

C.要求监理单位暂停不称职的监理业务 D.自主选定分包单位

22．在工程实施过程中，如果发生（A）情况，总监理工程师应当下达停工令。

A.某工序质量不合格B.承包商将工程转包

C.工程质量有下降趋势D.承包商生产率下降

23．选择施工分包单位时，监理单位有（B）。

A.建议权B.否定权 C.主持权D.协调权

24．当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当（D）。

A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益 C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料

25．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（C）。

A.通知业主方后即可调换B.无需通知业主即可调换 C.取得业主方书面同意后才能调换D.监理单位承担连带责任

26．因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位（A）。

A.不承担责任B.监理单位承担全部责任

C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任

27．监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务，则监理责任期应理解为（C）。

A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间

B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止

C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

28．在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总 额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（C）万元。

A.20B.10C.9D.1

29．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D）。

A.应从业主方获得附加监理酬金B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

30．业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以（A）的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号

31．如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是（C）。

A.按监理单位违约对待，追究其责任B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

32．邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（B）家。

A.2B.3C.5D.7

33．在招标投标活动中，（C）属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底 B.委托代理机构进行招标 C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

34．招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（D）。

A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门 D.省，市政府部门提供的专家名册

35．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（A）决定中标人。

A.招标人 B.评标委员会C.招标代理机构 D.建设行政主管部门

36．“评标价”是指（D）。

A.标底价格B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

37．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）。

A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价

38．工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（C）。

A.设计取费高低 B.设计单位的资历 C.设计方案的优劣 D.设计任务的完成进度

39．建设监理招标的最大特点是（C）。

A.非常注重监理单位的报价 B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择 D.很注重监理单位的资金状况

40．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D）对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人

41．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C）。

A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

42．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（A）组织试车。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位

43．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A）承担。

A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位

44．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B）

A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

45．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A）。

A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师

46．已竣工工程交付使用之前应由（B）负责成品保护工作。

A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位

47．因不可抗力发生的费用应由（D）承担。

A.甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D.甲乙方分别承担

48．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（D）

A.可自行运出工地B.不能自行运出工地

C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地

49．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A）。

A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

50．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（D）止。

A.颁发工程移交证书日B.工程移交证书中注明的竣工日

C.颁发解除缺陷责任证书日D.承包商提交的结清单生效日

52．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（B）控制。

A.业主B.工程师C.承包商D.工程师和承包商共同

53．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发

生后28 天内首先向工程师提交（B）。

A.索赔证据B.索赔意向通知C.索赔依据D.索赔报告

54．FIDIC 合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（C）解释。

A.业主B.承包商C.监理工程师D.业主与承包商协商

55．FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（B）之日

为止。

A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

56．FIDIC 合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程

师签证的最小金额时，（C）。

A.本月工程量不予计量B.按实际完成的工程量支付应得款

C.本月不支付D.按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分

57．FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证

书后，业主应（B）。

A.仍不返还承包商B.返还承包商一半C.返还承包商一半和利息D.全部返还承包商

58．FIDIC 合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（A）。

A.由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同

C.由监理工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与监理工程师签订合同

59．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（C）。

A.工程最终竣工B.工程全部完工C.工程基本竣工并通过竣工检验D.工程基本完工

60．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，（A）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。

A.业主B.承包商C.工程师D.建设行政主管部门

61．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（C）名义进行。

A.承包商B.业主C.承包商和业主D.视情况而定

62．FIDCIC 土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（）。

A.业主裁定B.业主协调监理工程师和承包商意见 C.监理工程师决定 D.第三方调解解决

63．FIDIC 土木工程施工合同条件适用（A）。

A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.任何合同

64．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保

护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D）。

A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延 B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延

C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延

65．建设工程进入缺陷责任期后，应由（A）负责对已建工程的照管。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.承包商与监理工程师共同

66．我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28 天内未作出任何答复，则该索赔应认为（D）。

A.已经批准B.被拒绝C.尚待批准D.已经被认可

67．施工合同中索赔的性质属于（A）。

A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁

68．下列（C）能作为承包商的索赔证据

A.索赔事件发生时的口头协议B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见

C.有业主签名的有关电传D.未经监理工程师签署认可的电话记录

二、多选题

1．法律规范中所指的法律“事件”包括（ACD）。

A.地震灾害B.乙方的违约行为C.社会**D.非甲乙方责任的火灾E.双方达成变更协议

2．属于履行合同的担保方式有（ABCD）。

A.定金B.保证C.资产抵押D.留置E.违约金

3．合同法律关系的构成要素为（ABD）。

A.主体B.客体C.事件D.内容E 工商管理部门

4、甲委托乙前往丙厂采购男装,乙觉得丙厂生产的女装市场看好,便自作主张以甲的名义向丙厂订购。丙厂未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是（ABC）

A．甲有追认权B丙有催告权C．丙有撤销权D构成表见代理

5、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据?（ACD）

A、乙公司在要约中确定了承诺期限

B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作

C、乙公司在要约中明确表示某日期前条件不变等待甲公司的答复

D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知

6、甲与乙签订了一份租赁合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋租给乙居住这一合同的性质应如何认定？（BD）

A、既未成立，也未生效B、已成立，但未生效C、是附条件的合同D、是附期限的合同

7、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为：（AB）

A、付款地点为A市B、交货地点为A市C、付款地点在B市 D、交货地点在B市

8、债权人以对自己造成损害为由，请求人民法院予以撤销债务人的下列哪些行为的，人民法院应予支持？（BC）

A．债务人怠于行使其到期债权B．债务人放弃其到期债权

C．债务人无偿将财产赠与他人D．债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知该情形

9．工程建设监理合同组成文件包括（ABCE）。

A.实施过程中业主与监理单位共同签署的补充和修改文件B.投标书或中标函

C.监理合同标准条件和专用条件D.监理合同适用的法律、法规E.合同协议书

10．监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（BDE）。

A.对分包单位的审批权B.发布停工令和复工令的权力 C.变更工程设计的决定权

D.对工程施工进度的检查监督权 E.要求承包商撤换有严重失职行为的工作人员的建议权

11．监理单位对监理工作承担责任的原则是（ACD）。

A.在监理合同有效期内承担责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

12．公开招标设置资格预审程序的目的是（BC）。

A.选取中标人 B.减少评标工作量 C.优选最有实力的承包商参加投标 D.迫使投标单位降低投标报价 E.了解投标人招标人准备实施招标项目的方案

13．设计招标的特点主要表现在（BDE）。

A.开标时仅公布报价金额B.在投标书内写明设计构思方案及实施计划

C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性

E.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案

14．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（BCDE）。

A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.工程量清单E.图纸和技术资料

15．招标投标法规定，招标方式可分为（AD）。

A.公开招标B.行业内招标C.地区内招标D.邀请招标E.议标

16．《建设工程施工合同文本》由（ABCD）组成。

A.协议书 B.中标通知书、投标书C.专用条款 D.通用条款E.招标文件

17．建设工程施工分包合同的当事人是（CE）。

A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位

18．属于非法分包工程的情况包括（ACDE）。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.承接分包工程后进行再分包

E.将工程肢解后分包给其他单位实施

19．FIDIC 合同条件规定，业主应承担的风险有（ABCD）。

A.业主提供的设计不当造成的损失B.战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失

D.有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失

20．施工索赔从索赔的目的来看可分为（CD）。

A.质量索赔B.数量索赔C.工期索赔D.费用索赔E.综合索赔

22．工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（ACD）。

A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任

C.承包商在索赔事件发生后28 天内向工程师提交了索赔意向通知

D.该损害不属于承包商应承担的风险

E.索赔资料已经建设主管部门审查合格

23．下列职责中，（ACDE）属于FIDIC 土木工程施工合同条件规定的业主职责。

A.在合同约定的时间内向承包商提供施工场地

B.在合同约定的范围内采取相应的安全措施，保障已完成工程不受损害

C.承担在合同通用条件中规定的业主风险

D.按合同规定的时间向承包商支付工程款

E.按合同约定的时间向承包商提供施工图纸

24．FIDIC 条款规定，在施工中，必须办理的投保项目有（ABCD）。

A.工程险 B.第三者责任 C.承包商设备险 D.承包商人员保险E.金融风险

三、判断题

1．合同法律关系的主体可以是国家机关。（√）

2．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。（√）

3．业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议，拒付该阶段的全部酬金，时间超过合同约定应支付时间30 天。监理单位为了保护自己的合法权益，可在第 31 天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。（×）

4．监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，应承担拖期违约赔偿责任。（×）

5．某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。（√）

6．评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。（√）

7．工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。（×）

8．应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型（√）

9．施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。（×）

10．在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无

力完成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完成。（×）

11．只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。（×）

12．业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求（×）

四、简答题

1、订立施工合同需要具备哪些条件？

答：（1）初步设计已经批准

（2）工程项目已经列入年度建设计划

（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

（4）建设资金儿主要建筑材料设备来源已经落实

（5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。

2、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付？

（1）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。

（2）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，可以用于承包商完成的工作，也可以用于指定分包商完成的工作。

3、FIDIC合同条件下，指定分包商与一般分包商的区别？

（1）选择分包单位的权利不同

（2）分包合同的工作内容不同

（3）工程款的支付开支项目不同

（4）雇主对分包商利益的保护不同

（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件？

（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；

（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；

（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。

5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用？

（1）表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。

（2）颁发工程移交证书后，业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。

（3）标志着质量保修期的开始。

6、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序？

①索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；

②发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；

③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

⑤当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

五、案例分析题

1、甲公司需要装修办公大楼，乙公司与之洽商，提出预算：装修工程需要100万元的报酬，粉刷材料（油漆等）需要100万。甲公司认可了乙公司的预算。乙公司又提出：只要100万元的报酬，自己仓库里有价值100万元的油漆等粉刷材料无偿奉送。甲公司欣然允诺，与乙公司签订了装修合同。装修完工，验收合格，但甲公司一分钱不给。乙公司多次索要未果。在甲、乙订立合同之前，乙公司欠丙方公司货款200万元，现乙公司无力偿还。请问，丙公司可以采取哪些法律手段保护自己的利益？

答：甲公司欠乙公司200万元，其中100万元报酬，丙公司可以行使代位权；另外100万元材料费，丙公司可以行使撤销权。

2、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题：你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?

对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：

①对于前期的季节性大雨，这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。

②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发，不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件，受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担，工期顺延。

3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为l m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：

1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；

4)5月20日～5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

(2)问题

1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

3)假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?

4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?

(3)分析与答案

1)事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任。

事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。

事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。

事件四：可提出索赔要求，因为大雨迫使停工，需推迟工期。

事件五：可提出索赔要求，因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任。

2)事件二：可索赔工期5d(15日~19日)

事件三：可索赔工期2d：900m3／(4500m3／10d)＝2d

事件四：可索赔工期3d(20日~22日)

事件五：可索赔工期ld(23日)

小计：可索赔工期11d(5d+2d+3d+1d＝11d)

3)事件二：人工费：15工日×23元／工日×(1+30％)

机械租赁费：450元／台班×5d＝2250元

事件三：(900m3×4.2元／m3)×(1+20％)＝4536元

事件五：人工费：30工日×23元／工日×(1+30％)＝897元

机械租赁费：450元／台班×1d＝450元

可索赔费用总额为：448.5元+2250元+4536元+897元+450元＝8581.5元