开标会议程序范文

开标会议程序范文（精选14篇）

开标会议程序 第1篇

开 标 会 议 议 程

各位领导、各位来宾：

大家好！

河南省兴豫建设管理有限公司受河南中烟工业有限责任公司、河南泉舜工程有限公司的委托，对河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房项目设备采购（新风机组、真空锅炉）进行公开招标。截止到2012年5月 15日北京时间上午9：00整，新风机组共收到3 家投标单位的投标文件、真空锅炉共收到 3 家投标单位的投标文件；投标人数量符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律的规定，且各家的投标保证金均已交纳。现在我宣布，投标文件递交工作截止，开标会议开始。

会议进行第1项：介绍到会的招标人、监督人、投标人。

参加本次开标会议的招标人有：（招标人签到表）

监督人有：（监督人签到表）

新风机组投标单位共有3家，分别是：签到表

真空锅炉投标单位共有3家，分别是：签到表

会议进行第2项：由河南中烟工业有限责任公司监察部宣布开标会议纪律。会议进行第3项：请投标人派代表和监督人共同检查标书密封情况，询问各家

投标单位对标书密封是否有异议。

会议进行第4项：（由主持人）按送达标书的逆顺序进行唱标。

首先对新风机组投标文件进行唱标：

下面对真空锅炉的投标文件进行唱标：

（唱标结束后由投标单位的法人授权委托人在开标记录表上签字确认）

新风机组项目的招标控制价为320万元人民币，真空锅炉项目的招标控制价为200万元人民币，已于开标前向所有投标单位公布。

今天的开标会议就到此结束了，请投标人到一楼大厅等候，谢谢大家。

评 标 会 议 议 程

河南省兴豫建设管理有限公司受河南中烟工业有限责任公司、河南泉舜工程有限公司的委托，对河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房项目设备采购（新风机组、真空锅炉）进行公开招标。投标截止时间为2012年5月15日北京时间上午9：00，截止时间前新风机组递交投标文件的单位共有家，真空锅炉递交投标文件的单位共有3家。现在我宣布评标会议开始。

会议进行第1项：介绍参加本次评标会议的招标人、监督人、投标人、评委。

参加本次评标会议的招标人有：（招标人签到表）

监督人有：投标人有：（投标人签到表）

评委有：（评委签到表）

会议进行第2项：由河南中烟工业有限责任公司监察部宣布评标会议纪律。会议进行第3项：请评标委员会成员推选一名评标委员会主任，并由评标委员会主任主持评标。

会议进行第4项：由评委会主任宣读评标报告及评标结果。

会议进行第5项：评标会议结束。

开标会议程序 第2篇

（合理范围低价中标）

一、主持人（指招标人或其委托的代理人）宣布（工程名称）施工开标会开始。

二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份。

三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表。

四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求（包括关闭手机、保持会场安静等）。

五、主持人宣布工程基本情况：本次开标的工程名称为，建设规模平方米，工程总投资万元，采用公开/邀请的招标方式，共有家单位参加投标。采用的评标办法为 合理范围低价中标法，先开技术标，后开商务标。

六、由招标人代表(或其委托的招标代理机构)查验各投标人（包括法定委托人、项目经理）应到会代表身份，是否符合招标文件等规定，并签字确认。

七、由招标人代表(或其委托的招标代理机构)查验投标文件的密封是否符合招标文件的规定，然后由投标人互检各单位标书的密封情况，并签字确认。

八、主持人宣布投标文件递交时间前收到的有效投标文件数和上述查验结果，并对参与本工程的投标单位及其项目经理进行现场点到。

九、由招标人公开随机抽取报价下限，并宣布进行技术标评审，请各投标单位退场在候标区等候。

十、技术标负责人监督参与本次开标的专家评委、招标人、招标代理及交易中心工作人员将手机锁入密码箱。

十一、在项目负责人监督下由招标代理机构将各投标单位电子标书导入到辅助

评标系统，以暗标的方式编号传至评标室。

十二、技术标负责人在评标室监督各评委在辅助评标系统专家端完成技术标打分并上传到主控端。

十三、项目负责人监督招标代理机构将书面形式的技术标打开，检查密封情况，然后送到评标室由评标委员会检查是否符合招标文件的要求。

十四、由招标人(或其委托的招标代理机构)在主控端进行技术标评分汇总，若合格的技术标在3家及以上，则进入商务标评审。

十五、主持人召集各投标单位进入开标室，宣读技术标评审结果，并抽签确定唱标顺序。

十六、投标单位法定委托人在唱标席依次唱标，包括投标报价、项目经理（姓名、等级）、工期及质量目标等，同时由招标人点击电子商务标书评审，评委在评标室网上评审商务标；投标人唱标后暂时退场等候。

十七、项目负责人监督招标代理机构将书面商务标书送至评标室，由评标委员会检查商务标的符合性。

十八、按招标文件确定中标候选人，并由辅助评标系统打印出评标表格，评标委员会成员签字确认。

十九、主持人召集各投标单位进入开标室由招标人法定委托人当场宣布评标报告。

二十、主持人宣布评标结束。

二十一、项目负责人将所有投标单位的商务标、技术标、电子标封存，公示期满后将中标单位正本标书存档。

开 评 标 会 议 程 序

（工程监理）

一、主持人（指招标人委托的招标代理人）宣布（工程名称）监理开标会开始。

二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份。

三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表。

四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求（包括关闭手机、保持会场安静等）。

五、主持人宣布工程基本情况：本次开标的工程名称为，建设规模平方米，工程总投资万元，采用公开/邀请的招标方式，共有家单位参加投标。采用的评标办法为

六、由招标人代表(或其委托的招标代理机构)查验各投标人（包括法定委托人、项目总监）应到会代表身份，是否符合招标文件等规定，并签字确认。

七、由招标人代表(或其委托的招标代理机构)查验投标文件的密封是否符合招标文件的规定，然后由投标人互检各单位标书的密封情况，并签字确认。

八、主持人宣布投标文件递交时间前收到的有效投标文件数和上述查验结果，并对参与本工程的投标单位及其项目经理进行现场点到，由投标单位委托人抽取商务标唱标顺序。

九、投标人按顺序到唱标席唱标，包括投标报价、项目总监、工期及质量目标等，然后请各投标单位退场在候标区等候。

十、技术标负责人监督参与本次开标的专家评委及招标人、招标代理机构及中心工作人员将手机锁入密码箱。

十一、在项目负责人监督下由招标代理机构将各投标单位电子标书导入到辅助评标系统，以暗标的方式编号传至评标室。

十二、技术标负责人在评标室监督各评委在辅助评标系统专家端完成技术标打分并上传到主控端。

十三、项目负责人监督招标代理机构将书面形式的技术标打开，检查封面密封情况，然后送到评标室由评标委员会检查是否符合招标文件的要求。

十四、技术标汇总结束后，由项目负责人监督招标代理机构将投标单位的商务标及业绩等资料送入评标室，由评标委员会进行评审，并将数据输入主控端进行评分汇总。

十五、按招标文件确定中标候选人，并由辅助评标系统打印出评标表格，评标委员会成员签字确认。

十六、主持人召集各投标单位进入开标室，由招标人法定委托人当场宣布评标报告。

十七、主持人宣布评标结束。

刑事庭前会议的程序定位 第3篇

关键词：庭前会议；庭前准备程序；核心

一、刑事庭前会议的概念

在法理学上，规则、原则、以及概念是法律的构成要素。其中概念是必不可缺少的要素之一。一个事物的概念具有认知表达的功能，更重要的是对于我们把不同的事物区别开来具有重大的意义。所以如何界定刑事庭前会议的概念是我们首先要解决的问题。

2012年我国新刑诉法第182条第2款规定：“在开庭以前，审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人对回避、出庭证人名单，非法证据排除等于审判相关的问题，了解情况，听取意见。”自此在我国确立了刑事庭前会议制度，笔者认为所谓的刑事庭前会议指的是在正式开庭审理前，由法官主持，在控辩审三方的参加下，对案件争议点的整理、非法证据的排除以及其他事项为内容的会议，目的是为了提高正式审判的效率和质量。

二、刑事庭前会议的程序定位

“如果说整个审判程序的改革是一个美丽的皇冠的话，庭前会议制度的构建则是这项皇冠上最耀眼的明珠之一”。[1]由此可见刑事庭前会议制度的科学构建对我国审判程序改革的重要性。但任何一项制度要想充分發挥它的价值，就必须要找准它的定位。新修改的刑诉法虽然确定了刑事庭前会议制度，但是在实践中却存在着很多的问题，并没有发挥它应有的功能和价值，这首先需要加强对刑事庭前会议程序定位的研究，从而能够细化这项制度的规定，更好的适应司法实践的需求。

第一，我们必须明确刑事庭前会议不同于庭审程序，它是庭前准备程序的一部分。首先，庭前会议与庭审程序是从属关系，庭前会议从属于庭审程序，它是为庭审程序扫平障碍而存在的，其是审判的预备或者准备程序，而非审判程序本身。刑事庭前会议与庭审程序一个最大的不同就在于：庭前会议是庭审程序的准备，它是为正式的庭审扫除障碍，提高审判的质量和效率而存在的；而庭审程序则就案件的实质性问题和证据进行审理，作出定罪量刑的裁判。根据我国新刑诉法第182条的规定，刑事庭前会议的目的也就只在于法官了解情况，听取意见。因此庭前会议本身并不是庭审程序，它只是庭审的准备程序，庭前会议不能越俎代庖，发挥庭审的功能，不能就案件的实质性问题和证据进行实质审查。否则庭前会议就会架空正式的庭审程序，不利于人权的保护。其次，庭前会议是庭前准备程序的一部分，不是庭前准备程序的全部。根据刑事诉讼法第182条的规定，刑事庭前准备程序还包括确定合议庭的组成人员、送达文书、确定开庭的时间地点、传唤当事人等。当然了，“刑事庭前会议是刑事庭前准备程序的核心环节”，它是确保庭审程序高质量顺利进行的重要条件，而其他技术性准备事项则只是庭审得以正常进行的基本条件。

第二，刑事庭前会议不同于刑事审查程序，而是公诉审查结束，法院作出开庭审判裁断后的一个非必经程序。刑事庭前程序包括了庭前审查程序和庭前准备程序。刑事庭前会议是庭前准备程序的一部分，同时又不同于庭前审查程序。依据我国新刑诉法第181条的规定：“人民法院对提起公诉的案件进行审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的，应当决定开庭审判。”这就是公诉审查程序，公诉审查是人民法院对检察院的监督，通过公诉审查程序对案件是否能进入审判程序进行筛选，目的在于防止公诉权的滥用。而刑事庭前会议只是刑事庭前准备程序的一部分。它是在公诉审查结束后，开庭审理前的一项准备工作。因此，庭前会议原则上没有必要再行涉及公诉审查的内容，否则，很容易导致制度之间的混淆和功能上的紊乱。

第三，刑事庭前会议程序是一个具备完整诉讼结构的程序。一个完整的刑事诉讼结构是由控诉、辩护、裁断三部分组成的。依据我国新刑诉法第182条规定，庭前会议由审判人员、公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人等参加。庭前会议由法院依职权或依控辩双方的申请召开，在法官的主持下，控辩双方就一些准备性的事项进行协商，或者针对一些程序性的争议进行辩论，最终由法官对各事项做出决定。庭前会议应定位于实现审判中立和控辩平等对抗的诉讼目的。

对刑事庭前会议进行上述定位具有重大的意义。首先，刑事庭前会议不同于庭审程序，只是庭前准备程序的核心环节。因此，庭前会议不能就案件的实质性问题以及证据进行实质审查，否则庭前会议就会越俎代庖，架空庭审程序，形成先判后审的局面，不利于人权的保障。其次，有的学者认为，“虽然庭前会议具有保障审判的功能，但就程序意义来讲，庭前会议应具有国外预审程序的性质，一方面承担权利救济、公诉权遏制的功能，另一方面承担保障审判顺利进行的功能”。笔者认为，这一观点尽管有助于解决目前公诉权滥用，而法院无所作为的问题，但是从长远着眼就会发现，其混淆了公诉审查程序与庭前会议这一庭前准备程序，有可能会导致制度设计上的叠床架屋，最终影响庭前会议功能的发挥。最后，刑事庭前会议是具备完整诉讼结构的程序，是一个由控辩审三方组成的等腰三角形。每一个诉讼角色都有相应的诉讼行为。庭前会议应定位于实现审判中立和控辩平等对抗的诉讼目的。

参考文献：

[1]闵春雷、贾志强：《刑事庭前会议制度探析》，载《中国刑事法杂志》2013年第3期。

作者简介：

王宝云（1990，05～），女，山东临沂人，辽宁大学法学院在读研究生。

开标会议程序 第4篇

主持人在开标前十分钟提示：请尚未办理签到、递交手续的投标单位抓紧时间办理手续。

监督人员及接受投标文件的工作人员请注意：现在是北京时间年月 日上午9点30分，投标文件递交截止时间已到，迟交的投标文件我们将不予接受。

各位领导、各投标单位代表大家好！

泰安市十二中学即岱岳实验中学实验楼、教学楼及多功能厅工程施工及监理招标开标会议现在开始。首先我代表山东金岳建设工程咨询有限公司向莅临会议的市建设工程招投标管理办公室、市建设工程交易中心、岱岳区监察局、岱岳区检察院、岱岳区财政局、岱岳区审计局、岱岳区招投标监督管理办公室、泰安第十二中学领导以及各投标单位代表表示热烈的欢迎和衷心的感谢！为了保证项目招标活动的“公开、公平、公正”，根据既定的程序和规则，由市建设工程招投标管理办公室、岱岳区监察局、岱岳区检察院、岱岳区财政局、岱岳区审计局、岱岳区招投标监督管理办公室对本次招标活动进行全程监督。

首先我宣读开标会场纪律：

1、与开标会议无关人员请退场。

2、所有参加开标会议的人员，开标会议期间不得随意进出会场，不得与外界通讯，不得大声喧哗，请关闭通讯工具或调制静音状态，以确保开标会场的安静和秩序。

3、为了大家的健康，会场内请勿吸烟。

4、投标人若对唱标内容有异议，请举手示意，经主持人同意后方可澄清说明。

会议进行下一个议程，请泰安第十二中学林相国校长致辞。感谢林相国校长的精彩致辞，下面宣布本次开标会议的监标人、记 录人和唱标人名单；

监标人：泰安市建设工程招标投标管理办公室

泰安市岱岳区招投标监督管理办公室 岱岳区监察局 岱岳区检察院 岱岳区财政局 岱岳区审计局

唱标人：山东金岳建设工程咨询有限公司宋瑞云 记录人：山东金岳建设工程咨询有限公司鲁洁 下面请监督人员及投标人代表检查，验证投标文件密封情况。请监督人员随机抽取投标人检验。通过检查所有投标单位的投标文件送达及时、密封完好，所带证件已如实登记，提报给评标委员会进行审查。参加本次开标会议的所有投标单位的投标保证金已按时足额交纳。

现在进行公开唱标，按投标单位递交文件的逆顺序，由工作人员集中唱标，请记录员做好记录。

唱标结束，各投标单位对唱标结果有无异议？如有异议请当众提出，如无异议，请法定代表人或授权委托人到记录席签字确认。

宣布询标安排；会议结束后，请各投标单位的法定代表人或授权委托人手机保持畅通，便于评标委员会在评标过程中随时询标。非常感谢大家的合作，开标会议结束，请各投标单位退席。

工程施工及监理招标开标会场纪律

1、与开标会议无关人员请退场。

2、所有参加开标会议的人员，开标会议期间不得随意进出会场，不得与外界通讯，不得大声喧哗，确保开标会场的安静和秩序。

3、为了大家的健康，会场内请勿吸烟。

4、投标人若对唱标内容有异议，请举手示意，经主持人同意后方可澄清说明。

工程施工及监理招标

领导、监标人、唱标人、记录人名单

领导：泰安第十二中学（岱岳实验中学）

监标人:

唱标人：山东金岳建设工程咨询有限公司

记录人：山东金岳建设工程咨询有限公司

泰安市建设工程招标投标管理办公室 泰安市岱岳区招投标监督管理办公室

开标程序 第5篇

一、主持人宣布开标开始;

二、主持人宣布参加开标的单位、部门和人员;

三、招标人代表讲话;

四、主持人宣布开标工作人员和监督人员;

五、主持人宣布招标标段(包)的开标顺序，并依次宣布每个标段(包)每份投标文件送达的时间及开标顺序;

六、依次组织各标段(包)开标：

1、某个标段(包)的所有投标人代表向招标人代表递交核验本人有效身份证的原件以及投标授权书(装订在投标文件内者，应予说明)，并与招标人工作人员和省交易中心工作人员一起检验确认各自投标文件的密封状况是否与递交时相一致;

2、招标人工作人员和省交易中心工作人员按标段开标顺序依次启封投标文件。依次核验投标授权书和投标人代表的身份证，核验投标保证金递交凭证或投标保函等;

3、唱标人依次按投标文件宣读投标人全称、投标人代表姓名、投标保证金或投标保函、投标最终报价、工期(服务期)、项目经理(总监)及其它主要内容;

记录人当即将唱标人宣读的内容输入“工程交易管理信息系统”，并现场公示;

4、投标人代表依次当即确认开标结果;

5、招标人代表公布参考标底(如编制参考标底，且约定公布标底的)，记录人予以记录并公示;

七、投标人代表、唱标人、记录人、招标人代表和监督人在“工程交易管理信息系统”输出的开标记录上签字确认。归还投标人代表的身份证;

八、主持人宣布开标后的注意事项及要求;

九、主持人宣布开标结束。

注：主持人由招标人或招标代理机构人员担任。

二OO四年二月二十七日

工程招标开标会基本程序

1、与会人员签到 请宣布开标会场纪律

2、预备会监督人、专家及工作人员、招标人代表 通报开标评标回避声明本次参加开标会的单位及代表和工作人员，从本项目资格预审公告发布之日起到现在，未与参加本项目的任何投标人有任何利害关系，也未收到任何投诉和举报等，均无需回避

经评标委员会、监督人、招标人一致同意开标会开始

3、宣布工程开标会开始

请招标人代表介绍与会各方单位及人员

（1）监督机关或招标领导小组与会人员的介绍

（2）建设单位与会人员的介绍

（3）招标代理单位与会人员

（4）各投标单位介绍，也可让各投标单位代理人介绍其随同人员

介绍工程概况以及宣读评标办法

4、宣布有关工作人员的姓名

依次宣布主持人开标人唱标人记录人

监标人软件计算机操作人等有关人员姓名

5、公布在投标截止时间前接受投标文件的情况

当场宣布投标截止时间前递交投标文件的投标人姓名、时间等

6、查验证件及确认投标人代表身份，并由监标人明确表态

7、检查投标文件的密封情况

由招标人、监标人与各投标单位代表共同检查各投标文件密封情况并签字确认

8、开标唱标：宣布投标文件开标顺序

（1）按照投标文件递交的顺序一家一家开启技术标，公布所载投标文件的份数及附件；休会，将技术标交评标委员会开始评审

（2）评标委员会初步审查技术标认为符合要求，一致同意开启商务标

（3）按照投标文件递交的顺序一家一家开启商务标，公布商务标中所载投标文件及附件，副本交监标人及监督人，电子版交电子评标人员，电子版可以正常打开读取后，唱标人方可宣读正本中的投标总价、措施费、质量、工期等主要内容，监标人及相应投标人明确表态确认

开标唱标完毕后公布栏标价或标底

9、各投标单位代表人及招标人代表和监标人对开标记录进行确认签字

10、请投标单位推荐代表，用计算机随机抽取分部分项清单综合单价评标项

对随机抽取分部分项清单综合单价评标项进行确认签字

11、宣布开标完毕休会评标投标人等在现场休息将开启后的商务标移交评标室 投标人开通联系电话做好有可能要求对标书进行澄清的准备

12、宣布复会，主持人（或请招标人代表）公布评标报告（评标结果）

13、领导讲话

14、商洛市建设工程交易中心主任讲注意事项及公示有关问题

15、宣布开标会结束，散会

一、开标会开始前，投标人按时签到，并提交法人代表证明书和法人代表授权委托书。

二、开标会正式开始，由招标人或者招标代理机构主持会议。

1、宣布接收投标人标书的截止时间。

2、介绍到会领导及有关工作人员。

3、核实投标单位的法人代表证明书或法人代表授权委托书，宣布参加开标会投标人名单，无关人员离开会场。

4、宣布会场纪律。

5、在纪检、招标中心、交易中心等部门人员监督下，投标人按签到顺序检查投标书包装、密封情况，主持人征求意见后，宣读核查结果。

6、按签到顺序当众开启投标书并对其编号，招标人或者招标代理机构对投标人须提供的有关资料原件进行核对。

7、当众宣读投标人投标报价后随机抽取N值。

8、开标会转入评标阶段，通知投标人听取评标结果时间，并要求投标人依时参加，投标人退场。

9、评标开始前，评标小组成员必须依时签到，并尽快熟悉了解招标文件，若有疑问，由招标人或者招标代理机构负责解释。评标小组成员名单在中标结果确定前应当保密。

（1）评标正式开始，宣布评标纪律和注意事项。

（2）评标小组人员按照招标文件要求审查投标人标书的有效性。

（3）评标小组根据招标文件中标原则，在有效投标人中推荐中标候选人，填写评标报告。

监理开标程序 第6篇

各位领导、各位嘉宾、各位投标人：

下午好！

招标的投标截止时间已到，开标仪式现在开始。XXXX受XXXX的委托，对XXXXXXXXXXXX项目进行国内公开招标，招标编号SXLHZB-379-2

截止到（北京时间）2011年 1月25 日上午10:30 时，售出招标文件(3)份，收到投标件(3)份。

现在宣布开标会议纪律，（1、手机调到震动或关闭；

2、请不要随意走动；

3、请不要大声喧哗；

4、请不要吸烟；

5、如有异议或问题由法定代表人或委托代理人书面提出；

6、开标会议结束后，投标单位应立即离场，禁止以任何借口进入评标区和接触评标委员会成员，对违反本条规定者有关部门视情节轻重予以处理，直至决定取消其投标与中标资格。）

二、介绍与会各方人员（主持人）

1、介绍建设单位与会人员：（）

2、招标代理单位；

3、各投标单位法人代表或委托代理人介绍其随行人员；

4、铜川市招标办工作人员

三、介绍开标会工作人员：主持人：XXXX、监标人XXXX、拆标人XXXX、唱标人XXXX、记标XXXX。

四、各投标单位法定代表人或委托代理人出示有关证件（法人委托书原件及身份证）。

五、检查投标文件密封完整性（招标人、投标人、监标人共同检验），各投标人表态确认。（各投标人在密封情况表上签字确认）

六、开标

1、开启技术标（按投标文件递交时间，最后递交的先开），将技术标交评标组评审;

2、同时开启商务标，公布商务标中所载投标文件及附件等；

3、宣读投标书中投标报价、投标工期、质量等级等主要内容；

4、各投标单位法定代表人或委托代理人对唱标结果进行确认，明确表态；（在开标

一览表或唱标情况表上签字）

5、由投标人随机抽取工程量分部分项清单的评审项。（抽取后各投标单位签字确认）

七、宣布休会，进入评标阶段（各投标人不要远离会场、保持通讯畅通）。

八、复会，公布评标结果。（公布得分、排名情况）

十、宣布评标结果。（按评标结果，评委会推荐前三名X、X、X为中标候选人，公示期为1月26号—1月29号，各投标人若有异议，可用书面形式向招标机构提出）

十一、建设单位领导讲话。

开标会议程序 第7篇

[关键词]庭前会议；裁决程序；救济程序

一、裁决程序

（一）裁决的主体

在较为简单的案件中，非法证据排除的审查听证可以由主审法官一人主持；而在较为重大、复杂的案件中，合议庭全体成员都应参加听证。然而，无论是简单案件还是复杂案件，裁决都应当由合议庭全体成员共同做出。合议庭是我国审判组织的重要形式之一，由合议庭作为裁决的主体是审判权行使的内在要求。一方面，这可以发挥法官的集体智慧，降低误判的风险；另一方面，有利于加强法院内部审判监督，避免法官个人滥用职权行为的发生。

（二）排除结论的载体

对于应当以裁定还是决定的方式来处理非法证据排除问题，存在较大的争议。有学者认为应当建立程序性制裁措施，对非法取得的证据以裁定的方式予以排除，同时赋予控辩双方独立的上诉权进行权利救济。[1]从充分维护当事人合法权益的角度看，以裁定方式对非法证据问题做出排除并赋予当事人独立的上诉权作为救济途径无疑是理想的选择，西方大多数法治国家都是采取这种方式作为权利救济的途径。然而，考虑到我国法律制度的特殊性以及司法资源紧张的具体国情，笔者认为，采用决定的方式处理更适合我国的司法实践，理由如下：

第一，从适用主体上看，裁定只有法院有权作出，而检察院无权作出。新《刑事诉讼法》规定了公安机关、检察院和法院都有职责对非法证据进行排除，如果采用裁定的话，那么意味着法院通过裁定来排除而公安机关、检察院只能通过决定来排除，显然这不利于法律适用的统一，同时也给当事人在不同阶段进行权利救济带来混乱。

第二，从生效时间来看，决定一经作出马上生效，对决定不服申请复议期间也不影响其效力的执行；而裁定作出后并不马上生效，当事人对裁定不服可以向上一级法院上诉，上诉期满没有提出上诉或是上一级法院作出裁决后，才发生法律效力。由于对非法证据的排除直接影响到对实体的处理，因此必须先对程序性问题作出裁决才能对实体进行进一步审理。这必然使案件审理的连续性受到严重冲击，大大降低了诉讼效率，也与庭前会议制度设立的初衷背道而驰。

第三，从二审审理的范围看，我国二审实行全面审理，既对案件的事实问题进行审理，又对案件的法律适用问题进行审理。如果我们采用裁定的话，那么一个案件既可以对程序性排除不服上诉一次，还可以在最后通过对实体判决的不服提出上诉，实际上对同一个程序问题赋予了两次上诉救济的机会。这种权利的重复设置既是司法资源的浪费，也无益于问题的解决，只会带来增加司法成本、降低诉讼效率的负面影响。

第四，从对其他程序性问题的处理来看，新《刑事诉讼法》第182条规定的关于回避、管辖权异议、是否适用简易程序等与审判有关的程序性问题，都是通过决定来处理的。作为与回避和审判相关的程序问题并列列举的非法证据问题，当然也应该采取同样的决定的方式来处理。

（三）说理的方式

对于非法证据是否排除的理由必须予以充分的说明。实践中有的法院采取了在判决中一并对非法证据排除与否的理由进行阐释的做法，但在目前我国刑事判决不说理成为一个普遍现象的背景下，这样的方式实在难以达到息诉宁人的司法效果。因此，笔者认为裁决的理由不应在最后的判决书中一并阐释，而应在听证之后合议庭做出的决定书中进行详细说明。

二、救济程序

（一）赋予申请复议之权利

由于笔者主张采用决定而非裁定对非法证据进行排除，因此，这里的救济途径也是在采用决定的范畴内进行的探讨。在认同采取决定方式处理的前提下，对如何为被告人提供程序性救济，依然存在不同的认识。一种观点认为，对处理决定不服应当在上诉或是抗诉的时候一并提出，由二审法院组成合议庭对非法证据问题进行审查。[2]《非法证据排除规定》对非法证据问题的处理，也是采取了这种二审救济的做法。而新《刑事诉讼法》对于非法证据问题的程序救济方式，则没有明确规定。然而，从实质上说，二审的救济属于一种事后的救济，具有滞后性与障碍性，难以有效保障被告人的诉讼权益。首先，二审救济不符合诉讼参与有效性的精神。作为诉讼活动的参与主体，应当有权通过自己的诉讼行为对诉讼的进程以及诉讼结果的形成产生有效的影响。这既是诉讼参与主体地位的体现，也是诉讼参与有效性的必然要求，更是程序正义基本内涵的重要体现。其次，通过二审进行救济面临一些制度上的障碍，不利于非法证据的排除。由于我国法院系统内部考核机制中存在发改率等考核指标，通过发改率的高低来衡量一个地区法院的工作业绩。如果一个案子因为证据或者其他问题发回重审或是改判，那么势必对一审法院的绩效考评产生影响，并导致一审中相关审判人员责任的追究。由于种种制度上的因素考量，二审法院在对非法证据进行重新审查时会格外谨慎，不敢轻易进行排除。即使真对非法证据进行排除，也是在考虑到排除后对被告人定罪或是量刑并不产生太大影响的情况下作出决定。这使得二审中对非法证据的审查往往流于形式，无法达到真正排除非法证据的目的。因此，为了使被告人的

合法权益得到切实的关注与保障，应当赋予控辩双方对处理决定不服时可以向一审法院申请复议的权利进行救济。

（二）复议审核的主体

对于控辩双方对非法证据排除的处理决定不服提出的复议申请，应当由一审法院审判委员会进行审核作出决定。审判委员会制度存在的正当性虽然一度受到学界的质疑，但作为我国审判组织的重要形式之一，其也还存在着某种相对的现实合理性。在目前的体制和条件下，法官的肩膀过于柔弱、难以承担重大案件判决的社会压力，由审判委员会行使审判权在一定程度上有利于克服这些弊端。[3]然而，值得注意的是，为了确保申请复议作为一种权利救济的途径，审判委员会不应对合议庭的听证裁决进行任何形式的干预，否则，复议审核也就徒有救济之名，而无救济之实。

（三）不服复议结果的二审救济

我国二审实行全面审理的原则，二审不仅审查案件事实，而且审查法律适用；不仅对实体问题进行审查，而且对程序问题进行审查。控辩双方对于复议处理的结果依然不服的，可以在一审判决作出后于法定期限内与实体处理问题一并向二审法院提起上诉或是抗诉，二审法院应当组成合议庭进行审查。

综上所言，笔者认为应采取事中复议救济与事后二审救济相结合的方式，赋予控辩双方对处理决定不服时向一审法院申请复议的权利作为救济的途径。具体而言，被告人及其法定代理人、人民检察院对合议庭关于证据合法性问题的调查结论处理决定不服时，可以在3日之内向一审法院申请复议，对复议的申请由该院审判委员会负责审查并作出复议决定。如果对复议决定仍然不服，可在一审法院判决作出后于法定期限内提起上诉或抗诉，由二审法院组成合议庭进行审查。

非法获取证据的行为，本质上是国家侦查机关实施的一项违法行为，根据违法者不能从其违法行为中获利的公理性原则，侦查机关通过违法侦查行为所获取的证据不能被用来指控被告人。[4]对采用非法手段取得的证据予以排除，既是对侦查人员违法取证行为的一种程序性制裁，也是我们履行国际人权公约“尊重和保障人权”庄严承诺的必然要求。

在非法证据排除的道路上，我们唯有以公正、审慎之心，以坚定、笃行之志，理性而无畏地探索，才能走出中国法治的一片朗朗晴空。

[参考文献]

[1]陈瑞华.非法证据排除规则的理论反思.法律适用，2006，（6）；汪建成.中国需要什么样的非法证据排除规则.环球法律评论，2006，（5）；宋英辉，王贞会.我国非法证据排除规则及其适用.法学杂志，2010，（7）.

[2]卞建林，杨宇冠.联合国刑事司法准则撮要[M].中国政法大学出版社，2003：17-18.

[3]龙宗智.刑事庭审制度研究[M].中国政法大学出版社，2001：35-37.

[4]謝佑平，万毅.多元与普适：刑事司法国际准则视野内的非法证据排除规则.重庆社会科学，2001，（4）.

开标大会程序 第8篇

一、主持人宣布开标会开始

二、主持人宣布开标大会纪律

开标大会纪律： 不许喧哗和随意走动，保持会议秩序，自觉按开标会议要求行事，请在会议期间关闭手机。

三、介绍与会人员

1、与会领导：

2、招 标 人：

3、介绍监标人：

4、开标现场工作人员：

主持人：

开标人、唱标人：

记录人：

计算人及投影：

5、检查各投标人到位情况

四、请领导讲话

五、评标原则、评标办法、开标程序。

1、评标原则：公平、公正、科学择优；

2、评标办法：根据新水厅【2009】59号文，本工程采用综合评分法；

3、开标程序：按各投标人投递投标书的逆顺序依次开标

(1)主持人宣布当前和预备开标单位名称；

(2)请监标人当场检查投标书的密封和必须证件的完整情况；

(3)若可开标即由监标人将投标书交开标人当场开封并交唱标人当 1

场唱标，若不可则当场提请主持人宣布其废标；

(4)记录人当场完成唱标记录，并板书公示；

(5)请投标人在记录人处当场签字确认唱标记录正误；

(6)计算人计算并当场公布最优评标价。

六、请各投标人准备好有效的法人证件或法人委托证件、身份证、营业执照副本原件、资格证书副本原件、《水利水电施工企业从业单位登记备案核准证》原件、投标保证金收据原件。

七、主持人请监标人、开标人、唱标人、板书人、记录人、计算人、投标人就位，开始开标。

八、开标大会结束后请各投标单位留下联系电话，等候答疑通知，投标单位退场。（18：00点以前若无答疑通知，各投标单位方可自行离去）

开标会程序 第9篇

1、宣布到会人员及开标人、唱标人、记录人和监标人；

2、宣布评标原则及评标办法：

（1）评标原则：

A、竞争优选；

B、公正、公平、科学严谨；

C、质量好、信誉高、价格合理、响应招标文件；

D、反不正当竞争；

（2）评标办法：施工：采用 “新建建〔2005〕34号文”综合评估法（定额计价，设招标控制价）。监理：采用新建建（2010）17号文综合评估法。

3、查验投标文件送达时间及密封情况，确认投标文件的有效性（由投标人代表和业主查验）；

4、查验投标人的有效证件：法定代表人代表身份证或法定代表人授权委托书及被委托人身份证、营业执照、项目负责人建造师或建造员注册证书（或监理工程师注册证书）、无拖欠民工工资证明、区外建设工程企业进疆备案册）、投标保证金交款收据；

5、宣布开标并按送达标书时间顺序（逆顺序）启封标书；

6、由唱标人宣布各投标人投标文件的投标人名称、工期、质量、报价、交货期等；

7、评标委员会评审投标书；

公司招标开标程序 第10篇

主持：

一、宣布投标截止时间已到、开标会议开始：

提示投标文件递交截止时间已到，迟交的投标文件我们将不予接受。开场致辞：（略）

二、宣布开标纪律：

1、参加开标会议的人员，开标会议期间不得随意进出会场，不得与外界通讯，不得大声喧哗，请关闭通讯工具或调制静音状态，以确保开标会场的安静和秩序。

2、投标人若对唱标内容有异议，请举手示意，经主持人同意后方可澄清说明。

3、与开标会议无关人员请退场。

三、宣布参加开标会议的组织、单位及人员

招标方招标领导小组：由公司总经理、各位副总经理、地矿局纪检监察室、局审计处组成。

评标小组：由总公司、项目公司工程专业人员及相关专家组成：另见附件。

监标人员：局纪检监察室： 局审计处： 开标现场其他工作人员：唱标： 记录： 按时送达的投标单位：另见附件。

四、宣读本次项目评标的评定标准：另见附件。

五、由监标人查验投标人相关证件（法人证明或授权委托书、身份证原件），由监标人宣布查验结果。

六、由投标人（法人或委托代理人）、监标人共同查验标袋密封情况，由监标人宣布查验结果。

七、开标、唱标、评标：

1、公布上限拦标价（监标人宣布）；

2、开启合格投标人的商务标、进行公开唱标，按投标单位递交文件的顺序，由工作人员集中唱标，请记录员做好记录。

投标人无异议、监标人确认后，由投标人（法人或授权委托代理人）到记录席签字确认。

八、进入综合评审阶段。请各投标单位退场，会后有工作人员联系。开启技术标，由评标小组结合商务标进行综合评审，并提交评审意见。

九、复会。评标小组向招标领导小组汇报评审意见，招标领导小组形成指导意见。

2开标评标程序 第11篇

一、开标

1．主持人宣布开标会议开始；

2．介绍参加会议的单位及有关人员；

3．由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，检查人员对检查结果签字确认；

4．经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

5．开标会结束。

二、评标

（一）评标准备

1．招标人向评标委员会成员发放招标文件和评标有关表格；

2．评标委员会成员研究招标文件，了解和熟悉以下内容：

（1）工程概况；

（2）招标范围和性质；

（3）招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标方法和标准以及在评标过程中应考虑的相关因素；

3．招标人向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

（二）初步评审

1．评标委员会检查所有投标文件的有效性；（依照89号令第35条）

2．根据招标文件规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，属于重大偏差的，为未实质性响应招标文件，作废标处理（依照12号令第25条）；属于细微偏差的，评标委员会应当书面要求投标人在评标结束前予以补正。

3．要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正（如果有）；如发现投标人的投标报价明显偏低，有可能低于其企业成本价的，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；

4．按上述评审，评标委员会列出被否决的不合格投标或者界定为废标的，确定合格的投标文件。填写《初步评审结论一览表》。

（三）详细评审

综合评估法（综合评分法）

（1）评标委员会根据招标文件规定的价格调整方法和标准，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整，评审出最终投标价；

（2）根据招标文件规定的方法和标准，对投标文件的商务部分和技术部分进行逐项评分；

（3）对商务部分和技术部分的评分结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分；

（4）拟定《综合计分评分比较一览表》。

（四）提交评标报告

开标与评标的程序 第12篇

一、招标人莶收投标递交的投标文件（招标文件接收单）

二、投标人出席开标会莶到表（开标会莶到表）

三、开标会主持人宣布开标会开始

（主持人：唱标人：记录人：）

四、开标人介绍主要入会人员名单

招标单位（小组人员名单：）投标单位（人员名单：

五、主持人宣布开标会程序、开标会纪律和当场废标条件

开标会纪律：①场内严禁吸烟

②凡与开标会无关人员不得进入开标会场

③参入会议的人员将手机关机（打到静音）开标期间不得大声喧哗④投标人有疑问的应举手发言，参会人员未经主持人同意不得随意在场内

走动

投标文件有下列形之一的，应当场宣布为废标

①逾期送达或未送达指定地点的② 未按招标文件密封的六：核对投标人授权代表的身份证、授权委托书和开标会人数（各单位最多3人）七：招标单位领导讲话（可以不讲）

九：主持人宣布投标文件截止和实际送达时间

宣布招标文件规定的递交投标文件的截止时间和各招标单位实际送达时间，在截止时间后送达的投标文件应当场作废

十：招标人和投标人的代表共同检查各投标书的密封情况

密封不符合招标文件要求的投标文件就当场废标，不得进入评标。（招标人应当通知招标办监管人员到现场见证）

十一：主持人宣布开标和唱标次序）

投标书送达时间逆顺序开标和唱标

十二：唱标人依唱标顺序依次开标和唱标

开标由指定的开标人在与会代表的监督下当众拆封，拆封后应当检查投标文件的组成情况并记入开标会记录，开标人应将投标书和投标附件及招标文件中可能规定需要唱标的其它文件唱标人进行唱标。（唱标内容一般包换投标报价、工期和质量标准、质量奖项等方面的承诺、替代方案报价、投标保证金、主要人员等，在递交投标文件截止时间前收到的投标人对投标文件的补充、修改同时宣布，在递交投标文件截止时间前收到投标人撤回其投标的书面通知的投标文件不在唱标，查须在开标会上说明。

十三：开标会记录莶字确认

开标会应实际记录应开标过程中的重要事项，包括开标时间、开标地点、出席开标会各单位及人员、唱标记录、开标会程序。投标人的授权代表应当在开标会记录上莶字确认，对记录内容有异议的可以注明，但必须对没有异议的部分签字确认。十四：公布标底

招标人设有标底的，标底必须公布。唱标人公布标底。

十五：投标文件、开标会记录等送封闭评标区封存

实际工程量清单招标的，招标文件约定在评标前先进行清标工作的，封存投标文件正本，副本可用于清标工作。

开标会程序主持词 第13篇

一、投标截止时间已到，************************工程施工开标会正式开始

二、（首先）由我宣布会场纪律

1、开标会会场内不得随意走动，不得大声喧哗，严禁吸烟，关闭所有的通讯工具或调制震动。

2、开标会上投标单位如有疑问时，请举手示意，征得主持人同意后，方可发言。

3、凡违反上述纪律者，视情节轻重，予以警告或取消本次投标资格。

三、下面介绍与会人员情况

参加今天开标会的有：************市委老干部，******市建设工程招投标管理办公室刘***科长、*****市工商行政管理局刘*****科长以及*********工程项目管理有限公司的工作人员。

截止到200X年X月X日上午10：00整，本代理单位共收到投标函9份，分别为：

四、现在按照各单位报名签到的顺序核对投标单位的授权委托人和项目经理证件：***********公司：授权委托人，本人与授权委托书及身份证相符；项目经理，本人与项目经理资质证书及身份证均相符，投标保证金已缴纳。

五、接下来检验各投标单位投标文件的密封情况

请各投标单位的授权委托人到前台来查验投标文件密封是否完好，并确认签字。

六、以上九家单位对投标文件的密封情况均以确认，均未提出疑义，现在开启技术标函 ************公司：技术标函密封完好，法人和法定代表人印章齐全。技术文件正本1份，副本3份，装订成册，封面印章齐全，符合招标文件的要求。

技术标函开标完毕，评委将对各投标单位的技术文件进行评审。暂时休会请各投标单位在此稍候，不要远离会场。

七、大家保持安静，*************工程开标会复会。核对各投标单位是否在场，技术文件评审已经结束，下面公布各投标单位的技术标函得分情况，下面开启商务标函，首先公布本工程的拦标价，***********工程施工拦标价为：888元，其中安全文明施工措施费为888元。*********公司：商务标函密封完好，法人及法定代表人印章齐全，符合招标文件的要求。

商务文件正本一份，副本三份，装订成册，封面印章齐全，投标书印章齐全，授权委托书印章齐全，有详细的清单报价，********公司的投标报价为承诺工期天、质量合格。********公司授权委托人是否有疑义，八、评委将对以上三家投标单位的商务文件进行评审，暂时休会。

工程招标开标会基本程序 第14篇

1、与会人员签到 请 宣布开标会场纪律

2、预备会 监督人、专家及工作人员、招标人代表 通报开标评标回避声明 本次参加开标会的单位及代表和工作人员，从本项目资格预审公告发布之日起到现在，未与参加本项目的任何投标人有任何利害关系，也未收到任何投诉和举报等，均无需回避

经评标委员会、监督人、招标人一致同意开标会开始

3、宣布 工程开标会开始

请招标人代表介绍与会各方单位及人员

（1）监督机关或招标领导小组与会人员的介绍

（2）建设单位与会人员的介绍

（3）招标代理单位与会人员

（4）各投标单位介绍，也可让各投标单位代理人介绍其随同人员

介绍工程概况以及宣读评标办法

4、宣布有关工作人员的姓名

依次宣布主持人 开标人 唱标人 记录人

监标人 软件计算机操作人 等有关人员姓名

5、公布在投标截止时间前接受投标文件的情况

当场宣布投标截止时间前递交投标文件的投标人姓名、时间等

6、查验证件及确认投标人代表身份，并由监标人明确表态

7、检查投标文件的密封情况

由招标人、监标人与各投标单位代表共同检查各投标文件密封情况并签字确认

8、开标唱标：宣布投标文件开标顺序

（1）按照投标文件递交的顺序一家一家开启技术标，公布所载投标文件的份数及附件；休会，将技术标交评标委员会开始评审

（2）评标委员会初步审查技术标认为符合要求，一致同意开启商务标

（3）按照投标文件递交的顺序一家一家开启商务标，公布商务标中所载投标文件及附件，副本交监标人及监督人，电子版交电子评标人员，电子版可以正常打开读取后，唱标人方可宣读正本中的投标总价、措施费、质量、工期等主要内容，监标人及相应投标人明确表态确认

开标唱标完毕后公布栏标价或标底

9、各投标单位代表人及招标人代表和监标人对开标记录进行确认签字

10、请投标单位推荐代表，用计算机随机抽取分部分项清单综合单价评标项 对随机抽取分部分项清单综合单价评标项进行确认签字

11、宣布开标完毕休会评标 投标人等在现场休息将开启后的商务标移交评标室 投标人开通联系电话做好有可能要求对标书进行澄清的准备

12、宣布复会，主持人（或请招标人代表）公布评标报告（评标结果）

13、领导讲话

14、商洛市建设工程交易中心主任讲注意事项及公示有关问题