模板工程分包协议书范文

模板工程分包协议书范文第1篇

总包单位(甲方)：

分包单位(乙方)：

承建单位工程名称：***********************

分包合同编号：

一、为了加强工程项目管理中的廉政建设，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经甲乙双方同意签订《廉政建设协议书》并作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

二、总包单位(甲方)廉政建设职责：

1.甲方有责任向乙方介绍本单位 ********建设的各项制度和规定。

2.甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育，并要求严格遵守本单位有关廉政建设的各项制度和规定。

3.甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况实行监督，并由甲方定期召开甲乙双方廉政建设会议。

4.甲方人员不准参加乙方单位的各种宴请，确因工作需要参加的，应得到主管领导的同意。同时，不得收受乙方单位各种形式的礼品、礼金、礼券。因各种原因不能拒收的，必须按公司规定登记上交。

5.甲方人员在工程项目建设中，发现乙方单位由不廉洁行为，应及时采取措施，阻止其不廉洁行为继续发生，并有权报告主管领导和本单位监察室。

三、分包单位(乙方)廉政建设职责：

1.乙方有权利和义务了解甲方单位廉政建设方面的制度和规定，并遵守执行。

2.乙方有责任对本单位参加工程项目建设的业务人员进行廉政教育，包括甲方单位制定的有关廉政制度和规定。按时出席甲方召集的廉政建设会议。

3.乙方不得宴请甲方人员或给甲方人员赠送礼品、礼金、礼券。如有违反，对直接责任者甲方有权向乙方或乙方上级主管部门建议给予相应处罚。乙方不准在工程项目预结算中高估冒算，违反规定者，按甲方有关规定处理。

4.乙方在工程项目建设中，采取不正当手段拉拢甲方人员，甲方将依据乙方不廉政行为和造成甲方利益损失的情况在预留的工程施工保证金(廉政保证金0.3%)中补偿。情节严重的视情况和造成的后果扣除乙方单位工程款1-5%，直至终止工程项目合同，由此造成甲方单位的损失，均有乙方单位承担。

5.乙方在项目工程建设中，发现甲方人员有不廉洁行为，应及时采取措施，积极有效的阻止不廉洁行为的继续发生，并有权报告甲方单位主管领导和监察室。

四、本协议作为工程项目分包合同的附件与分包合同同时生效

甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)

模板工程分包协议书范文第2篇

专业分包单位(乙方)：---------------------------公司

为了认真贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

一、工程名称：

分包内容：

二、责任期限：自年月日至年月日

三、甲方责任

1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。

2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。

四、乙方责任

1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。

2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。

3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有

-1-

作业人员，并严格履行签字手续。

5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。

6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。

7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购

买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。

8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职

业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调

查处理。

10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事

故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

五、生产安全事故责任裁定

生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，

任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

六、其他：(根据分包工程特点约定)

甲方：(章)乙方：(章)

代表人：代表人：

签订日期：年月日

模板工程分包协议书范文第3篇

包协议

工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路

总包单位：河南盛隆华成国际路桥工程有限公司

日期：2014年4月09日

工程分包协议书

甲方:

乙方:

根据 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路工程施工的的需要，甲方将 贵州省巴铃至白层煤炭专用公路部分 工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。

一、工程名称：贵州省巴铃至白层煤炭专用公路。

二、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。

三、工程造价：以正规合同及附属协议为准。

四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到国家工程质量评定标准的合格等级。

五、工期要求：按业主要求工期 2016 年 05 月 10 日完工。

六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。

七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算，以业主正规合同为依据。

八、付款方式：以正规合同为依据，扣除税金及公司管理费支付乙方，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

九、双方责任：

(一)甲方责任：

1、负责协调施工环境、业主及监理关系。

2、负责技术、协助整理施工技术资料。

3、严格履行项目部各项管理工作。

4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。

(二)乙方责任：

1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。

2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。

3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。

4、保证工程按时完成。

5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。

6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。

7、向甲方缴纳元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付;乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。

十、合同解除：

乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的;

2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的;

3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;

4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。

乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

十一、违约责任：

甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。 十

三、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲 方(盖章)：乙 方(盖章)：

代 表：代 表：

模板工程分包协议书范文第4篇

总包人：

分包人：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在发包人与总包人签订的总承包合同及发包人与分包人签订的专业分包合同的基础上，三方就本工程外墙外保温施工事宜协商一致，订立本协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

第二条 工程承包范围

承包范围：详见分包合同

第三条 驻工地代表

发包人：职务：项目经理

总包人：职务：项目经理

分包人：职务：项目经理

第四条 协议价款、总包配合费

4.1 本协议价款总金额为人民币：元整()，本工程协议价款仅作为计算总包配合费得参考依据，总包配合费的结算：以保温工程最终结算额作为计算基数。

4.2总包配合费的收取比例为：发包人与专业分包人工程结算总价的1.5%。

4.3总包配合费的支付方式和付款时间为：每月支付一次;在发包人支付分包人每月工程进度款时，由发包人根据分包人每月完成的工程进度款，按1.5%的比例直接扣除后支付给总包人。在保温工程完工验收结束后一个月内，付清配合费余款。

第五条总包配合内容

5.1 总包人向分包人提供施工现场的水电干线、道路、场地、垂直运输机械等(吊篮由分包人自行提供)，分包人应向总包人交纳总包配合费。分包人在使用以上设施前应提前向总包人提出申请，总包人根据施工总体要求，做到合理调度，及时妥善安排分包人对上述总包服务设施的合理要求。

5.2在分包人开工前10天，总包人根据现场实际条件向分包人提供施工所必备的材料堆放场地、施工用水电等基础条件。电源由总包人提供至二级箱，至分配电箱的电缆以及配电箱由分包人负责提供。地下室、楼梯间、通道口、外用电梯进料口等公共部位的低压照明设施由总包人提供。

5.3 现场设置的施工电梯及塔吊主要为总包人土建结构工程施工服务，在保证土建结构工程施工的前提下，才提供分包人使用。在总包人需要拆除施工电梯及塔吊时，如分包人要求延长施工电梯及塔吊的拆除时间，则根据延长的时间按市场租赁费另行计算费用。

5.4总包人向分包人提供现场施工和生活及办公用水、用电，按照实际用量收取水电费。分包人进场后应预交水电费2万元。如果不按时交纳，总包人将停止向分包人提供用水、用电。

5.5分包人应在发包人、监理、总包人批准的施工期内(施工节点)使用以上资源，因分包人原因超越规定的施工期(合同工期为天)使用以上资源，必须按市场价另行支付费用，同时承担其他分包人因此延长使用以上资源的费用。

模板工程分包协议书范文第5篇

劳务分包人：

鉴于工程建设实际情况，原项目，因工作量增加，暂估的劳务总价：元调整为元，劳务分包工作量由元调整为元。原双方签订的施工劳务分包合同其他所有条款不变，为此双方就本补充协议达成一致。 本协议一式四份，双方各执二份。

工程发包人：(公章)劳务分包人：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

模板工程分包协议书范文第6篇

甲方： (总包)乙方： (专业分包)

丙方： (监理)

一. 目的 为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，牢固树立“安全为天”的思想，严格执行国家颁布的法律、法规和“一标四规范”，保证人身、设备安全，为了明确各自的责任、确保施工期间乙方在甲方总承包管理的项目上各项工作的顺利进行，努力实现施工生产安全无事故。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全施工协议，并作为工程外包合同的必要补充条件。 二. 施工项目：

三. 施工地点：

四.本协议书执行期限：自进场日期年月日至分包工程结束退场日期年月日止。

五.安全生产目标：

1、坚决杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、中暑、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、爆炸、倒塌事故，努力减少一般事故。

2、积极配合甲方项目部组织的文明施工、安全无事故的竞赛活动，确保安全文明施工目标的实现。

六、 双方责任：

一)、甲方承担的安全责任、权利;

1：作为项目的总承包管理，甲方有权要求在本项目从事施工作业的专业分包施工单位(即乙方)必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

2：甲方及时核对乙方进场人员有效居民身份证，认真组织乙方人员进场前的三级安全教育，并办理出入证。 3：甲方必须编制工程施工组织设计专项方案、有针对性的安全技术交底.

4：甲方应及时向乙方提供有效的安全防护设施，包括用电设备，并指派专人检查指导，发现隐患及时排除;如需提供末端电箱损坏必须照价赔偿。

5：甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚; 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员进行处罚、直至责令退场。

二)、乙方的责任、权利;

1：乙方是专业分包工程，作为专业分包工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行国家、省、地市安全法律、法规、操作规程，严格遵守甲方的有关安全生产的规章制度;

2：乙方进场前必须提供企业资质、安全生产许可证原件交甲方审核并复印留存;指派专人负责施工现场，明确甲乙双方的联系方法，确保施工过程中各项管理工作的顺利畅通。向甲方提供管理人员名单、身份证复印件、从业资格证书等，所有证件原件必须交甲方审核;进场施工人员花名册、身份证复印件、特种作业人员必须持建设主管部门核发的《建筑施工特种作业操作证》、劳务用工合同复印件以及将每月工资发放的凭证交甲方存档。

3：乙方进场人员必须身体健康，无任何不适应建筑施工的疾病，严禁使用童工，要有良好的思想素质和职业道德，禁止违法犯罪在逃分子进场施工。乙方负责为其所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责(乙方需提供施工人员相关工伤保险资料复印件给甲方备案存档)。

4：施工前乙方必须编制各自专业范围的能指导施工的专项方案，并须经甲方审核、监理审批后方可有效。乙方对进场人员必须及时认真组织接受甲方项目部的安全教育，进场人员应相对固定，更换人员必须

共3页第1页

重新接受教育，否则一经查出有未接受教育人员上岗，每人罚款100元。严格执行安全技术交底制度，每道工序施工前必须组织所有作业人员进行安全技术、施工技术质量交底，按图施工、按施工程序施工，按操作规程施工。所有交底必须接受交底的职工本人签名后交甲方存档。

5：乙方应坚决执行“安全第

一、预防为主”的方针，把安全工作放在一切工作的首位，严格执行甲方项目部的各项安全、文明施工管理制度以及开发商的《承建商作业指导书》相关管理规定及处罚细则，并指派专人管好自己的人和物以及安全生产工作，遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理。 6：乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

7：乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;

七. 协议内容：

1、由甲方负责对建设工程施工现场实施统一管理，乙方负责管理其分包范围内的施工生产，因甲方违章指挥造成事故的，由甲方负责;乙方因不服从甲方安全管理而违章指挥、违章作业造成事故的，由乙方承担直接责任。

2、乙方进场时，须持与开发商签订的专业分包合同向甲方负责人报到，并签订本《安全协议书》，否则乙方工程项目不得开工建设。安全协议书签订后由甲方指定施工负责人、安全监督员，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

3、乙方开工前施工人员经甲方安全技术交底、三级安全教育，并向甲方交纳一定数量的安全押金(暂定100元/人，总额不低于2000元)，用于对违章违纪者进行经济处罚出入证工本费。所有押金实行多退少补原则，在退场时一次性结清。乙方必须在甲方的安全监管下进行施工作业，不得违章作业、麻木蛮干，否则，甲方有权按照甲方及开发商的《承建商作业指导书》相关安全处罚规定进行处罚直至停工处理。

4、乙方施工人员应统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;

5、乙方施工作业区域、安全防范措施，须经甲乙双方安全监督管理部门审查通过;并在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查;

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定水、电接驳点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表或按乙方承包价的百分比洽谈同意后方可使用，所需费用由乙方负担;

8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由乙方向甲方安全部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方须指派安全人员在现场监护;

9、施工车辆必须进出场必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认物品放行单，方可放行;

10、施工过程中甲方实行动态监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

11、乙方在施工过程中产生的垃圾尽量当日清理干净，运到甲方指定地点堆放，由甲方统一外运。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;

12、发生安全事故时双方应妥善保护好现场，并对受伤者组织紧急抢救，经上级机关鉴定属于甲方责任的，甲方负责按国家规定支付费用，乙方应积极配合做好善后工作;属于乙方责任的，费用乙方自理，甲方配合做好抢救工作。

八：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

1：高空作业必须系好安全带;

共3页第2页

2：班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;

3：现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;

4：未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除任何安全防护设施及安全装置和安全标牌;

5：用电线路必须“三相五线制”，必须架空或有过路保护、不得使用拖线板，电气设备必须完好有效，并做到一机、一闸、一漏、一箱、一锁，下班后电箱必须拉闸上锁，机械设备安全防护装置必须齐全有效，在岗人员必须在岗定岗，不得串岗。不得私拉乱接电线，并自觉保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;

6：不准在易燃易爆处吸烟、动火;不得在工程现场烧火、焚烧垃圾;

7：不得从高处向上或向下抛扔任何物资、材料;

8：不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;楼面及上料平台堆料时，不得超过设计承载或支撑限重的70%;

9：使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

10：临时搭设的脚手架或操作平台，必须有搭设方案及水平栏杆等安全防护保证措施，不得采用严重锈蚀、弯曲、压扁、扭伤和裂纹的、对接焊接的脚手架钢管以及有脆裂、变形、砂眼、滑丝的扣件;

11：不准碰撞污染工程成品半成品;

12：不准非施工人员以及小孩进入施工现场;

13：施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

九：安全责任

1：本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;

2： 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权向开发商申请直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

十、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

十一、其他：

1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价5%的违约金;

2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十二：本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。

十三：其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方(公章):乙方(公章):丙方：(公章)

甲方代表 ：乙方代表：丙方代表：

签约日期：年月日