剖析“精细化管理”
剖析“精细化管理”(精选6篇)
剖析“精细化管理” 第1篇
剖析“精细化管理”
精细化管理是一种理念,一种文化。它源于发达国家的一种企业管理理念。它是社会分工的精细化以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求,是建立在常规管理引向深入的管理模式,是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。
现代管理学认为,科学化管理有三个层次:第一层次是规范化,第二个层次是精细化,第三个层次是个性化。
精细化管理就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,它要求每一个管理者都要尽职尽责。每天都要对当天的情况精细检查,发现问题要及时纠正。
精细化管理的本质意义就在于它是一种对战略目标精细分解细化并加以落实的过程,是让企业的战略规划能有效地贯彻到每个环节并发挥作用的过程,同时也是提升企业整体执行能力的一个重要途径。
剖析“精细化管理” 第2篇
小编精心推荐
心得体会范文 | 心得体会怎么写 | 心得体会格式
下面是小编为大家带来三篇精细化管理工作心得体会。希望大家喜欢!更多精细化管理工作心得体会请关注心得体会栏目!
理解企业精细化管理要弄清四个问题:
一是什么是精细化管理;
二是实施精细化管理的基础是什么;
三是企业实施精细化管理的条件
是什么;
四是如何落实精细化管理。
对于什么是精细化管理,我的理解是:企业管理是对企业中“人”和“事”的管理,是如何将“人”与“事”结合。精细化管理是企业管理的一种形式,当然也是对“人”和“事”的管理,只不过是精细化的管理,是对“人”和“事”的精到、精确、细致、细化的管理。
构筑企业的精细化管理的基础:
首先是要把企业中的“事”精细化。企业中的“事”包罗万象,有“大事”有“小事”,有“急事”有“缓事”,有重要的“事”有不太重要的“事”,有的“事”一人负责就能完成,有的“事”需要多人才能完成。精细化“事”就是在对“事”整体考虑的前提下,对“事”进行“原子化”分解和整理。“原子化”分解就是把“事”分解为象原子一样小且相对独立的单位,分解到一个人能够完全完成的地步。
其次,培养职业化的“人”。职业化就是工作规范化、专业化,包括工作素
养、工作行为、工作技能的职业化。工作素养包括工作的意识和思想等,工作行为包括工作的语言和动作等,工作技能包括专业技能和人际处理技能等。当“人”的工作意识、工作思想、工作语言、工作动作、工作技能都达到规范化、专业化程度,按照精细化的制度、流程完成工作,那实现精细化管理就有了“人”上的准备。
第三,编写精细的管理制度,梳理完善精细化的流程,打造适合的信息系统,做到制度与制度之间、流程与流程之间无缝连接。第四,用制度、流程、信息系统将“人”“事”结合,做到事事有人负责,事事完成的情况有人检查,事事完成的步骤、结果有据可查、有章可循。“原子化”的“事”,职业化的“人”,完善、精细的制度、流程,以及他们之间的匹配与联结,是企业实施精细化管理的基础。
对于精细化管理实施的条件,有两点非常重要。出国留学一是企业的战略
要明确。精细化管理是为了更好的实现公司战略目标,是为战略目标实现服务的。精细化管理心得体会战略目标清晰有助于精细化管理的推进;精细化管理的实施,又能使公司战略目标更加清晰。二是企业中的“人”必须职业化。职业化的“人”能够认真按照精细化的制度、流程一步一步完成所规定完成的“事”;当然,精细化管理的推进又能够使“人”进一步职业化。企业中“人”的职业化和企业的精细化管理是相互促进的,当这种相互促进最终滲透到每一个“人”的血液当中时,就会形成一种精细化管理的企业文化。精细化管理心得体会
当企业具备了精细化管理的基础和条件后,是否就可以说企业已经进行精细化管理了呢?答案是否定的。精细化的制度、流程必须加以落实、推进、持续完善即必须执行才是真正的精细化管理。强化精细化管理的执行力要从组织上、机制上予以保证,组织上应该设立专门的精细化管理领导小组和工作小
组,机制上应该充分把精细化管理的推广应用和考核激励体系紧密联系起来。
只有具备了精细化管理的基础、条件,再加以强有力的执行,企业的精细化管理才有可能成功。
精细化管理是一种方法,要在已有的管理基础上做精工、抠细节,从这一做、一抠中挖出效益,推进企业进步。因此哪些环节精细化管理后可以出效益,如何将精细化管理与效益有机结合在一起,是我们执行层亟待解决的问题,也是主攻方向。在我们面临的决策足够正确的前提下,执行层的专业水平是保证精细化管理实现的充要条件,而专业水平高的一个醒目标志就是超强的分析问题的能力。
毛泽东曾说:我们看问题不要从抽象的定义出发,而要从客观存在的事实出发,从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。分析问题是解决问题的前奏,问题分析得准,判断才会准,解决起来才会一矢中的、立竿见影、少走弯
电力企业精细化财务管理剖析 第3篇
一、电力企业财务管理精细化的意义
电力企业在现代激烈的市场竞争环境下, 要想获得更多的经济效益, 就需要对企业运营成本进行严格的管理。在新形势下, 由于各种影响因素的干扰使得电力企业的资金支出明显增加, 例如劳动力成本、原材料成本以及社保体系的规范化等, 这方面的资本增加将会直接影响到经济利润的提高。那么, 基于这种形势, 就需要电力企业做好财务管理的工作, 以精细化的方式来对各项成本的支出进行规范化的管理, 保证各项资金的利用合理有序, 降低不必要的成本支出。电力企业中精细化的财务管理报表, 可以直观的显示出各项资金的流动情况, 它是企业经营状况的有力体现, 对于企业管理者来说, 可以充分的利用财务管理来实现的对企业结构的优化调整, 从而提高经营决策的科学合理。
二、当前电力企业财务管理精细化存在的问题
1.精细化管理缺少统一的标准
一个统一的管理标准是精细化管理的基础, 是其他后续活动顺利开展的必要支撑。由于电力企业的管理活动较为复杂, 涉及诸多的影响因素, 这样就会给标准的统一化制定带来很大的困难, 从另一个角度来讲, 电力企业是从属于国家电网管理下的分支企业, 各个不同的分公司在财务管理上都有很大的差异, 这也是难以形成统一标准的重要因素。
2.风险预测和防范能力低
由于电力企业属于特殊型的服务服务, 在它的经营过程中难免不会受到外界市场环境的影响, 给正常的经营管理活动带来很大的不便。风险管理作为电力企业管理工作中的一种形式, 需要电力企业在经营管理的过程中, 加强对风险的预测和判断, 从而做好事前的防范措施, 这样可以保证各项活动的高效化开展, 降低风险的干扰程度。另外, 企业的经营风险还具有隐蔽性和多样性的特点, 因此, 在对风险的预测监控工作中就要建立一套健全合理的防范机制, 提高风险监控的全面综合性。
3.信息平台的不健全
企业财务管理的精细化, 在当前我国大多数的电力企业中已经有了较为广泛的应用, 那么这就相应的需要有财务信息平台的高效支持。首先, 在当前的电力企业财务信息平台的建设过程中, 缺少集约化的要求, 这就导致了后续一系列的工作环节难以顺利地开展;其次, 很多的电力企业在ERP系统建设中还存在着很大的滞后性, 导致财务管理活动中对于数据的精细化处理有很大的难度, 导致企业精细化管理的效果不佳。
三、电力企业财务管理的精细化对策
1.完善各项规章制度的建设, 规范财务管理的具体流程
电力企业财务管理的精细化实现, 就要有制度上的保障和支持, 根据我国现在的发展形势来看, 电力企业要对管理的各项制度进行明确化和细致化, 提高制度执行的针对性和实效性, 在进行精细管理的过程中, 还要始终的坚持集约化的原则, 把财务管理的各项流程进行详细的明确和介绍, 对企业内部的各种资源进行合理的优化配置, 对于管理人员来说就要切实地提高自身的素质水平, 把握财务管理的要点所在, 从而确保各项财务制度的高效执行。
2.采用先进的ERP管理系统
ERP管理系统在现代的企业管理中是一种先进的管理系统, 在这个管理系统的作用下, 可以实现对企业资金流、物资流、信息流等环节的规范化管理, 确保各个环节的良好衔接。由于ERP管理系统自身应用的特殊性, 因此, 对于其的正确合理应用, 可以显著的提高财务管理的集约化水平, 管理人员要在这个系统的应用下, 对财务的各项业务进行统一的要求, 确保各项财务数据的高效及时传送。
3.加大财务风险的管理力度, 实行全过程的财务管理
上述提到电力企业的自身特殊性导致其风险类型较为多样化, 因此, 对于其的风险管理和防控, 就要在健全制度的基础上, 建立一套完善的财务风险管控体系, 可以形成一个强有力的风险判断模式, 实现对各项资金成本支出到合理化控制, 提高资金的利用效率, 此外, 还要在企业内部全面的实行基建标准成本, 优化基建成本管理的具体流程, 进而在制度的支持下, 贯穿于整个企业的财务管理活动中, 进而使得企业的工程造价有效降低, 进而把风险的影响程度降低, 保证各项活动的正常进行。
4.加大监督监管力度
财务管理活动的精细化, 除了要有健全的制度做基础支撑外, 还需要有实时的财务监督监管做辅助, 对于电力企业来说, 就要安排专门的监督监管部门来对整个财务管理活动进行全方位的监督, 从而保证各项活动的科学合理, 减少失误现象的发生, 这样也就为精细化的财务管理提供了良好的条件。
四、总结
在当前形势下, 电力企业在国民经济发展中是一个重要的角色。它的财务管理水平是否高低直接影响着整个企业的效益状况, 精细化的财务管理可以有效保证各项管理活动的科学合理, 促进企业经营水平的提高, 对于电力企业来说就要根据自身实际采取有效措施, 来对当前的现状起到高效的解决, 从而确保电力企业的良好发展。
摘要:电力企业在现代社会发展中具有重要的作用, 它是社会健康稳定运行的重要保障。在电力企业的内部管理工作中, 财务管理是必不可少的组成部分, 在当前形势下, 财务管理的精细化是其发展的一种明显趋势, 它对电力企业的经营效益有密切的关系, 对于电力企业来说, 就需要加强对预算的管理和风险的控制, 以信息化的管理方式来促进财务管理水平的提高, 最终满足精细化的要求。基于此, 本文就从电力企业的精细化财务管理工作入手, 对存在的现状进行了详细分析, 并提出了相应的解决对策。
关键词:电力企业,财务管理,精细化
参考文献
[1]童晓霞.电力企业精细化财务管理应采取的策略[J].中国经贸, 2015, (5) :200-201.
剖析“精细化管理” 第4篇
关键词:建筑工程项目;精细化管理;对策
精细化管理是一种科学的、细致的,有一定规范的管理理念。建筑工程项目施工的精细化管理,顾名思义就是对建筑工程施工的各个环节进行科学的、规范化的管理。这种管理理念有相应的管理手段和管理措施。通过详细策划整个工程施工,使各施工细节都能够达到标准。精细化管理能够使建筑企业的管理模式不断完善,帮助企业获得更多经济效益。将这种精细化管理贯穿于工程项目的施工、质量监测等方面,能够提高工程的安全性和环保性。
一、建筑工程施工精细化管理中存在的问题
1、施工监理不到位。施工监理工作能够影响整个建筑工程项目最后的质量,而且对施工的进度也会有一定影响。当前,我国建筑行业中的施工队伍在工程验收工作上依然存在问题,直接影响了工程的交付。发生这一问题,主要是施工监理不到位导致的。我国已经出台了与工程建设相关的监理制度,但是在实际施工管理工作中,由于缺乏专业的监理单位和监理人才,使得施工监理工作的效果不太理想。施工中存在的问题和缺陷没有得到及时解决,最终导致工程质量出现严重问题。叫有关部门会考察建筑工程项目的安全工作,施工单位为方便考察,专门设立了监理部。但是监理人员的专业程度还不够,没有系统的监理工作行为,使得建筑工程的资源被无故浪费,企业的经济效益也跟着变低。
2、施工管理技术水平普遍较低。科技水平直接决定着生产力的水平,科技进步促进技术发展。建筑行业要向前发展,必須对建筑工程施工过程中用到的施工技术不断更新,使建筑企业的实力得以显著提高。建筑工程项目在施工之前要进行方案设计和预算处理,类似这种对建筑工程产生重要作用的方面,都可以通过相关技术提高其准确性,进而使建筑工程的质量得到有力保障,为社会提供更好的建筑类的服务。但是我国建筑工程精细化技术和管理水平比较低,没有引进相关的技术和产品,从而使建筑工程的质量和效率大大降低。
3、施工队伍综合素质较低。我国现有的建筑工程队伍中的许多施工人员都来自农村,且多为文化水平比较低的中青壮年。由于知识水平的限制,他们对施工中涉及到的新技术不能很好的掌握和理解,这给建筑施工带来了不小的影响。施工单位的施工人员没有受过专业技术培训,导致施工人员对自己的工作性质和工作职责没有一个清晰的认知。落后的施工技能是无法满足当前多变的建筑施工形势的。施工人员业务水平有限、施工技术掌握不到位等,给建筑施工带来非常多的问题。技术操作不规范就像定时炸弹一样,威胁着建筑工程的安全质量,人们的人身财产安全也会因此受到威胁。相应的,建筑工程的施工质量和建筑企业的形象会受到严重影响。
二、提升建筑工程施工项目精细化管理的对策
1、加强对施工监理工作的精细化管理。施工监理工作的精细化管理,需要依靠完善的法律法规。加强精细化管理,对相关法律法规的完备程度会有一个更高的要求。为了防止监理工作中出现不规范行为,监理制度必须规范、科学。只有拥有完善的监理制度,才能保证工程的质量。负责监理工作的工作人员应该在自己责任范围内,学习和积累相关知识,不断提高自己的监理水平,让自己的工作能力匹配当前的监理要求。还应该重视起监理人员的综合素质,锻炼其实践能力和掌握技术的能力,为建筑工程项目培养出有素质的监理队伍。当然,监理人员应该具备强烈的安全意识,对施工监理工作的重要性有一定认识,还应具备较强的问题解决能力,问题出现时能及时解决问题。
2、构建完善的项目工程施工精细化管理系统。建筑企业必须要完善建筑工程施工项目精细化管理系统,才能为施工中的管理工作提供正确科学的指导。要意识到施工精细化管理组织和建立这一管理制度的重要性。必须要在施工技术、设备等相关方面的管理工作都完成的基础上,选择出比较有经验和技术水平好的专业技术人员,来对整个项目工程进行精细化管理。管理人员应该在管理过程中树立起较强的合同意识,不断加强合同管理工作。合同管理工作开展适当,能够保证建筑单位顺利开展财务管理以及施工工程的管理和计量等。建筑企业拥有完善的项目管理制度,能够保证精细化管理工作顺利开展。而施工精细化管理又能够防止部分施工问题。施工管理工作不断向规范、科学转变,为建筑工程的质量和安全提供有力保证。
3、实现对人员精细化管理。实现建筑工程施工精细化管理,首先得具备相应的机构组织,机构组织中还必须有相关的项目管理部门。这样才能保证精细化管理工作有良好效果。项目经理必须做好项目的决策和合同工作,做好相关组织工作,及时和其他部门进行信息交流。为确保精细化管理效果,需对项目管理人员进行培训和教育,并划分清楚管理者的责任范围,保证管理工作能够顺利展开。将管理者的责任和奖惩联系起来,建立相应的奖惩机制。不能按时完成管理工作、管理中态度不认真的工作人员,应该给予相应处理。反之,对那些严格履行规章制度开展管理工作,且效率比较高的工作人员,应该给予一定奖励。奖惩分明的管理方法,才能提高管理人员的积极性,进而确保施工建设工作能够更好的开展。项目管理部门人员,来自于各个部门,必须对他们进行合理的管理,才能使其尽快磨合,形成良好的互动模式,发挥其工作上的优势。同时还需明确管理者的责任和分工,保证建筑工程项目在施工中的每一个环节都处在管理人员的管理之中,对施工建设的细节和步骤严格控制和管理。
结束语:建筑工程施工管理水平能够确保建筑企业拥有较强竞争力。施工项目精细化管理是建筑工程中比较有成效的管理方式,施工单位应该重视起精细化管理。
剖析“精细化管理” 第5篇
[摘要]本文以企业在当前激烈的市场竞争形势下经营管理为出发点,探索分析企业实施精细化管理的重要性和必要性,逐层论述企业如何开展进行精细化管理,运用精细化管理策略来提升企业核心竞争力,实现企业又好又快、健康可持续发展,从而为企业实施精细化管理提供借鉴。
[关键词]精细化 企业管理 竞争力
一、精细化管理概述
精细化管理作为一种意识、理念和认真的态度,也是一种精益求精的文化。其实,早在春秋时期思想家老子就提出:“天下大事作于细”的观念。20世纪50年代日本企业提出了精细化的管理理念,西方在20世纪90年代开始盛行。它借鉴和传承了泰勒的科学管理、W.爱德华兹•戴明的为质量而管理和丰田生产方式等理论。
精细化管理是社会分工的精细化,以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求,它建立在常规管理基础之上,并将常规管理引向深入,是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。
目前,作为一种管理理念和管理技术,精细化管理已经成为激烈市场竞争中决定企业成败的关键因素。因此,深入研究企业精细化管理,有利于企业不断提升管理水平,提高企业效益,增强
竞争能力,从而在激烈的市场竞争中占据一席之地。
二、实施精细化管理常见问题
企业实施精细化管理必须与其现状相适应,适应企业生存发展的客观规律,此外,还要有比较系统的规划,着眼于整体和局部的关系,按部就班、循序渐进,从而为企业的发展提供更多的效益和核心竞争力。但是,从实践来看,企业实施精细化管理还存在以下问题:
1.过分强调数字、数据
企业管理中为了实现细节的精确化、数据化,从而为管理者进行决策提供参考和依据,使决策具有科学性和可操作性,需要数字的支持。但是一些企业为了精细化,过分强调数字和数据的重要性,沉迷于数字假象,主要是数字的真实性、有效性问题突出,对于一些相互矛盾的数字,不知道如何取舍和平衡,导致精细化管理出现偏差。
2.人员素质的发挥问题
精细化管理的核心问题是人员素质问题,强调以人为核心。为了使有限的资源发挥最大的效能,必须以人为本。人力资源作为企业最重要的资源,要创造最大效益,如何使其潜力得到最大程度的发挥,是精细化管理中面临的最大的难题。
3.工作效率问题
一些企业为了追求精细化,在管理中对于一些可以省略的步骤,往往视为不可缺省,从而不可避免地导致出现精细化管理反
而使企业出现运行效率降低的问题。
4.执行问题
企业实施精细化管理,最终要落到实处,这就离不开人的执行。但是,从实践来看,一些设计比较精良的管理细则,却没有很好地落实,主要是由于操作性设计不够合理,不注重执行人因素。或者是执行人不愿意,或者是能力不足等,从而导致精细化管理只能纸上谈兵,无法落到实处。
5.简单复制问题
精细化管理是一个不断改善和提高的过程。但是,一些企业认识出现偏差,将其作为一种固定模式,照抄照搬,从而使其适得其反。实际上,精细化管理没有固定的模式,需要企业从各自的管理实践中不断归纳、总结,从而找到适合自己的方式,别人的经验只能借鉴,绝不能简单复制。
三、企业实施精细化管理的对策分析
1.促使决策的科学化和精细化
一个企业的生存发展,决定性因素在于管理决策的科学化和精细化。企业管理者进行决策的时候,一方面,要经过深入、充分、全面的调查研究,结合市场实际,从市场需要出发,从消费者的需求入手,另一方面,还要为广大员工提供充分的参与决策的权利和途径,从而为制定和实施企业决策打好良好基础。此外,要以企业的中长期发展规划来确定企业的战略决策,以企业的短期发展目标来确定企业的战术决策,并且围绕企业的战略目标坚定不移
地展开。只有这样,才能实现精细化管理,促进企业管理水平的提高。
2.充分挖掘人力资源,调动员工积极性、创造性
企业实施管理精细化,必须经由全体员工的共同努力,调动全体员工的积极性和创造性,原因在于,企业员工是第一要素,只有企业员工的素质得到提升,企业的各项管理工作才能落实,才能体现出企业精细化管理的效果。因此,一是要让员工掌握精细化管理的基本常识,精细化管理的主要内容、基本方法和重要意义;二是要切合人的实际,看企业用人是否恰当,通过教育培训,使其掌握精细化的操作步骤和技术标准等;三是要建立完善的奖惩机制,让勤勤恳恳为企业做出贡献、创造效益的员工真正得到更多的实惠,激励他们为企业精细化管理作出更大贡献。
3.实现信息技术保障
企业精细化管理需要信息化技术的支撑。当前,信息技术的发展对企业的信息化管理提出新的要求,信息也成为企业实施精细化管理的一种重要资源。企业在实施精细化管理中,掌握充足的信息就能把握主动,反之,信息闭塞就会使精细化管理陷入被动。
4.建立和推行企业精细化管理制度
企业的精细化管理要有充分的制度保障,制度在管理过程中具有非常重要的作用。制度作为一种很好的管理手段,如果没有制度保障,精细化管理必然陷入混乱和高成本的境地。因此,要建
立和推行一个长期不变或者能在较长一段时期内能适应企业发展要求的精细化管理制度。要考虑到上上下下、方方面面的因素,通过反复论证,根据生产一线的实际情况,逐步推行,切忌闭门造车。
工期索赔管理剖析 第6篇
在建设工程项目实施过程中,索赔是经常遇到的一种情况,也是非常重要的一项管理和创效的手段。索赔工作的好坏,直接反映了企业能否顺利地完成预期利润,创造最佳的经济效益。对于业主原因引起的工期迟延事宜(如:设计变更、业主迟延支付预付款和工程款、业主迟延交付图纸、业主迟延交付合格的施工现场等等),承包商(施工企业)一般向业主报送工期延误造成的费用索赔而忽略了工期顺延的索赔或者工期顺延索赔得不到业主签字确认便不了了之。而在工期的证明责任问题上,只要发生了工期延误的事实,承包商必须证明导致工期延误的责任不在承包商,如果不能证明,承包商就得承担工期违约责任。
一、分清工期延误的原因
工期索赔必须有理有据、有法可依,做到公平合理且不伤合作关系。如果分不清什么条件下该索赔,什么条件下需要自己承担,索赔不当(该索赔的没索赔,不该索赔的强行索赔),往往弄僵关系,对承包商没有好结果不说,对于承包商的信誉也有很大影响。
1、业主或工程师原因引起的延误
根据我国建设工程施工合同规定以及施工实践,因业主及工程师原因引起的工期延误一般可分为两种情况,第一种是业主或工程师自身责任原因引起的延误,第二种是合同变更原因引起的延误。具体包括:
(1)、业主拖延交付合格的施工现场(未按合同要求提供满足施工条件的场地、道路、水源、电源或水电供应能力达不到合同条件等)。在工程项目前期准备阶段,由于业主没有及时完成征地、拆迁、安置等方面的有关前期工作,或者未能及时取得有关部门批准的施工许可证或规划手续等,造成现场交付时间推迟,承包商不能及时进驻施工现场施工,导致工期延误。
(2)、业主拖延交付图纸。业主未按照合同约定的时间和数量向承包商提供施工图纸,从而引起工期延误。
(3)、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等。导致承 包商无法进行工程施工,从而引起工期延误。
(4)、业主拖延支付预付款或工程款。由于工程款或预付款不能按期支付,致使施工不能正常进行,导致工期延误。
(5)、业主指定的分包商违约或延误。由于分包商是由业主指定的,但在工程项目建设过程中由总承包商统一管理。业主指定的分包商违约或延误,必然要影响到总承包商的工程工期,从而导致工期延误。
(6)、业主未能及时提供合同规定的材料或设备。合同规定由业主提供的材料或设备,业主未按合同规定及时提供,或提供的质量不符合合同约定,因此导致工期拖延。
(7)、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误。
(8)、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划。
(9)、业主提供的设计数据或工程数据延误。
(10)、业主原因导致暂停施工。
(11)、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加。
(12)、业主对工程量的要求超出原合同的约定。
(13)、业主要求增加额外工程。
(14)、业主的其他变更指令导致工期延长等。
(15)、质量鉴定。最高法司法解释规定建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
2、因承包商原因引起的工期延误
(1)、施工组织不当,如出现窝工或停工待料等现象。
(2)、质量不符合合同要求而造成的返工。
(3)、资源配置不足,如劳动力不足,机械设备不足或不配套,技术力量薄弱,管理水平低,缺乏流动资金等造成的延误。
(4)、开工延误。
(5)、劳动生产率低。
(6)、承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。
3、不可控制因素引起的工期延误
(1)、人力不可抗拒的自然灾害引起的工期延误。如在施工期间持续非正常降雨,是一个有经验的承包商无法预料的,致使工期延误。
(2)、特殊风险,如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误。
(3)、不利的施工条件或外界阻碍引起的工期延误。
二、引起的工期延误可以申请工期顺延索赔原因
结合国际承包工程实践,建设合同条件中必须规定:“如果由于任何种类的额外或附加工程量,或本合同条件中规定的任何原因的拖延,或异常的恶劣气候条件,或其他可能发生的任何特殊情况,而非由于承包商的违约,使得承包商有理由为完成工程而延长工期,则工程师应确定该项延长的期限,并应相应通知业主和承包商,作为承包商工期索赔的依据”。承包合同必须对工程的关键线路做明确的规定,否则工期索赔会缺少依据。
1、我国建设工程施工合同范本第13条规定:对以下造成竣工日期的延误经工程师确认,工期可以相应顺延:
(1)、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)、设计变更和工程量增加;
(5)、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)、不可抗力;
(7)、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。必须注意:不是所有业主设计变更和业主指令都可以进行工期延误索赔,也不是由于业主原因造成工期延误或者不可抗力造成的工期延误承包商都可以向业主进行工期顺延的索赔。
2、在司法实践过程中关于工期延误的证明标准:A、导致工期延误的事;B、实际延误的天数;C、导致工期延误的事项与实际延误的 天数具有因果关系。即,导致工期延误的事项影响到了工程的关键线路,并发生了工期延误的事实。
(1)、关键线路:为了完工,有多条线路工作需要完成,其中,有一条线路上任何一个工作延误,则工期延误,该线路就叫关键线路,关键线路是没有时差的。
(2)、非关键线路:为了完工,有多条线路工作需要完成,有些线路上,一个工作或者多个工作延误,并不必然导致工期延误。有部分法院采用增加的工程量占原合同的比例,用原合同的工期来确定相应的顺延工期天数。但是大部分法院对工期顺延采用严格的证明标准,即关键线路标准。如果承包商无法用证据证明这一标准,一旦工期延误,就要承担工期延误的违约责任。
三、建设工程工期索赔及程序要求
项目经理应按照以下程序组织索赔工作:
预测和发现索赔事件→采取积极措施,防止索赔事件扩大或延伸→搜集索赔理由并收集索赔证据→提出索赔意向和报告→ 谈判并取得索赔报告
提出索赔意向书和索赔报告是两步,承包商经常是把两步混成了一步,不做索赔意向书,直接提出索赔报告,这样甲方不容易接受,导致索赔官司难赢,索赔没有效果。
在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。承包方的工期索赔:指工期延误属于发包方责任时,承包方提出的索赔要求,承包方工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
我国建筑施工合同范本第13条第2款规定,承包人在第13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
同时,建筑施工合同范本在32.2款规定了相应的索赔程序。发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;
4、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;
5、当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,索赔答复程序与3、4规定相同。
索赔资料报给业主后,业主并不会乖乖的答应提出的要求,并会使用千万种办法来否认索赔要求。对施工企业来说,要采取怎么样措施来主张我们的要求呢。一方面,及时收集好索赔资料,做好索赔准备。项目要把施工状态,采取的措施、投入的人力、物力等等以书面的形式记录(需要甲方工程师或者监理工程师确认)或者以照片的形式予以确认;保存好各种会议纪要、工期往来函件、工程进度报表、材料进场报验单。在另一方面,要在适当的时机对业主施加影响。工期迟延对业主来说也是一种损失,有的项目存在着向小业主交房的压力,建设单位总想尽早完工,建设单位会要求建设单位加紧赶工期,所以,施工单位在保证工期按照业主进度要求完成的前提下,向业主提出工期索赔,此时,建设单位为了赶工期,不得不答应施工单位的要求。当然,工期索赔是一个复杂的具有挑战性的细致工作,以上笔者所说的索赔方法只是个案,不具有普遍的代表意义,具体的索赔方案还需要结合项目具体情况以及业主的特性具体问题具体分析。这就需要我们的项目法务人员研究合同、收集非施工方原因造成的工期延误的证据资料,及时提出索赔意向。
在工期索赔方面的误区。工期索赔包括工期顺延索赔和(或)费用索赔。项目部普遍重视费用索赔,对于工期顺延索赔并不是那么严格要求。最后的结果就是工期迟延的原因无法举证,承担举证不能的责任,施工企业承担高额的工期违约金。工期索赔工作中存在一下误区:
第一、工期延期后,只进行造价索赔并不要求工期顺延索赔或者认为工程费用索赔等同于工期顺延索赔。
发生工期延期的事实后,项目部的第一反应当然是向业主提出索赔意向,在索赔中创效。索赔意识是正确的,但是可以索赔什么东西呢。建筑工程施工合同示范文本对索赔的定义:工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。所以,索赔主要分费用索赔和工期索赔。费用索赔和工期索赔不是同一性质的问题,不能说费用索赔和工期顺延索赔是等同的,更不能只要求费用索赔。
在工期经济补偿中的人工费补偿费项是按照延误的天数来计算的,工期顺延索赔有统一的程序要件要求,要进行工期顺延的索赔,工期顺延索赔函要提出导致工期延误的事件,然后证明导致工期延误的天数以及二者之间的因果关系并发生在关键线路上面。然后业主要对工期索赔函件进行签字并认可,这就是工期顺延索赔全部流程。工期费用索赔中人工费补偿项的延误天数计算标准是业主对工期延误以及工期延误天数的事实认可。施工单位在诉讼中可以工期索赔函件的作证明证据进行抗辩。
第二、由设计变更导致的工期时间增加不属于工期索赔范畴。合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前,基于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。设计变更是指设计单位依据建设单位要求调整,或对原设计内容进行修改、完善、优化,设计变更以图纸或设计变更通知单的形式发出。设计变更属于对原合同的变更,设计变更与原合同组成了一个整体,共同构成了建筑施工合同。设计变更通知单或者图纸是建筑施工合同变更的法律事实之一。这种设计变更通知单或者图纸上并没有对原合同的时间进行增减,也就是设计变更通知单或图纸只设计到工作内容变化,工期还是原合同 的工期。如果设计变更引起工程量增加并发生在关键线路上从而导致了工期延误。这种工期延误的责任主体并不是由施工单位而是建设单位或者设计单位,施工单位需要向建设单位索赔由于工期延误导致的经济损失并向甲方主张工期顺延的权利。
第三、工期索赔的程序不熟悉。
有的工期索赔函件中会这样提及工期索赔:由于甲方未及时提供施工图纸,造成了工期延误,请给予工期迟延。甲方签了同意并盖单位公章。这份工期索赔函件效力只是证明了甲方认可了工期延误并证明工期延误的原因的由于建设单位。至于工期索赔的天数,是无法证明。所以,正确的工期索赔方案至少是向甲方报出这样的意向:导致工期延误的事、实际延误的天数、导致工期延误的事项与实际延误的天数具有因果关系。并且发生在关键线路上面。还有很重要一点就是要保证索赔文件的效力合法性,因为有的施工单位直接向监理工程师或者甲方驻现场工程师索赔并要求他们签字。殊不知,这样形式的签字确认是没有法律效力的,因为建设单位在授权委托书里并没有把索赔的确认权授予他们。
四、索赔意向书
索赔意向书:书皮可以写明“工 程 索 赔 意 向 通 知 书”,正文格式:
工程工期延误(或工程暂停)施工造成的损失费用补偿意向书 致:某某工程项目部或指挥部(甲方现场项目部或其他管理机构)某某公司(甲方公司全称)
由于某某工程在施工过程因某某原因,无法继续施工,时间由 年月 日至 年 月 日(若时间不连续,还需要分开写)。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。为此,我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:
1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。抄报:某某公司
五、工期索赔分析方法
工期索赔的方法 确定工期索赔一般有三种方法,简述如下:
1、网络分析法。通过干扰事件发生前后的网络计划,对比两种工期计算结果,计算出工期索赔值,这是一种科学、合理的分析方法,适合于各种干扰事件的索赔。关键线路上工程活动持续时间的拖延,必然造成总工期的拖延,可提出工期索赔,而非关键线践上的工程活动在时差范围内的拖延如果不影响工期,则不能提出工期索赔。
2、比例分析法。网络分析法虽然最合理,但实际工程中,干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,分析它们对总工期的影响可以采用更简单的比例分析法,即以某个技术经济指标作为比较基础,计算出工期索赔值。上般可分为两种方法: ①按合同价所占比例计算:例某工程施工中,业主改变办公楼工程基础设计图纸的标准,使单项工程延期10周,该单项工程合同价为80万美元,而整个工程合同总价为400万美元。则承包商提出工期索赔值可按下式计算: 工期拖延该部分工程受干扰后的整个工程的合同总价分工程的价值受干扰事件影响的那部总工期索赔值。即:总工期索赔值ΔT=(80/400)×10=2周 ②按单项工程工期拖延的平均值计算 :例某工程有A、B、C、D、E五个单项工程,合同规定业主提供水泥。在实际工程中,业主没有按合同规定的日期供应水泥,造成停工待料。根据现场工程资料和合同双方的通信等证据证明,由业主水泥提供不及时对工程造成如下影响: 单项工程A:500m3混凝土基础推迟21天; 单项工程B:850m3混凝土基础推迟7天 单项工程C:225m3混凝土基础推迟10天 单项工程D:480m3混凝土基础推迟10天 单项工程E:120m3混凝土基础推迟27天。承包商在一揽子索赔中,对业主材料供应不及时造成工期延长提出索赔要求如下: 总延长天数=21+7+10+10+27=75天,平均延长天数=75/5=15天 工期索赔值=15+5=20天(加5天是考虑了单项工程的不均匀性对其他工期的影响)。③以上两种方法的比较。实际运用中,也可按其他指标,如按劳动力投入量,实物工程量等变化计算。比例分析的方法虽然计算简单、方便,不需要复杂网络分析,在意义上也容易接受,但也有其 不合理、不科学的地方。例如,从网络分析可以看出,关键线路上工作的拖延方为总工期的延长,非关键线路上的拖延通常对总工期没有影响,但比例分析法对此并不考虑,而且此种方法对有些情况也不适用,例如业主变更施工次序,业主指令采取加速施工措施等不能采用这种方法,最好采用网络分析法,否则会得到错误的结果。
3、赢值法。赢值法就是在横道图或时标网络计划的基础上,求出三种费用,以确定施工中的进度偏差和成本偏差的方法。其中这三种费用是: ①拟完工程计划费用(BCWS)。指进度计划安排在某一给定时间内所应完成的工程内容的计划费用。②已完工程实际费用(ACWP)。指在某一给定时间内实际完成的工程内容所实际发生的费用。③已完工程计划费用(BCWP)。指在某一给定时间内实际完成的工程内容的计划费用。在费用和进度控制根据以下关系分析费用与进度偏差: 费用偏差=已完工程实际费用-已完工程计划费用 其中:费用偏差为正值表示费用超支,为负值表示费用节约。进度偏差=拟完工程计划费用-已完工程计划费用。其中:进度偏差为正值表示进度拖延,为负值表示进度提前。例某土方工程总挖方量为1000立方米,预算单价为45元/立方米。该挖方工程预算总费用为45万元,计划用25天完成,每天400立方米。开工后第七天早上刚上班时,业主项目管理人员前去测量,取得了两个数据:已完成挖方2000立方米,支付给承包单位的工程进度款累计已达到12万元。计算已完工程计划费用BCWP=45×2000=9万元。查看项目计划,计划表明,开工后第6天结束时,承包商应得到的工程款累计额,即拟完工程计划费用BCWS=400×6×45=10.8万元。该工程在第7天检查时的进度偏差和费用偏差为: 进度偏差=10.8-9=1.8万元,表示承包商进度拖延,18000÷45=400立方米,正好为预算中一天的工作量,所以承包商的进度已经拖延天。费用偏差=12-9=3万元,表示承包商已超支。
六、索赔机会和干扰事件
(一)、寻找索赔机会 :在合同实施过程中经常会发生一些非承包商责任的,而且承包商不能影响的干扰事件。它们不符合“合同状态”,造成施工工期的拖延和费用的增加,是承包商的索赔机会。承包商必 须对索赔机会有敏锐的感觉。寻找和发现索赔机会是索赔的第一步。在承包合同的实施中,索赔机会通常表现为如下现象:
1、业主或他的代理人,工程师等有明显的违反合同,或未正确地履行合同责任的行为。
2、承包商自己的行为违约,已经或可能完不成合同责任,但究其原因却在业主,工程师或他的代理人等。由于合同双方的责任是互相联系,互为条件的,如果承包商违约的原因是业主造成,同样是承包商的索赔机会。
3、工程环境与“合同状态”的环境不一样,与原标书规定不一样,出现“异常”情况和一些特殊问题。
4、合同双方对合同条款的理解发生争执,或发现合同缺陷,图纸出错等。
5、业主和工程师作出变更指令,双方召开变更会议,双方签署了会谈纪要、备忘录、修正案、附加协议。
6、在合同监督和跟踪中承包商发现工程实施偏离合同,如月形象进度与计划不符、成本大幅度增加、资金周转困难、工程停滞、质量标准提高、工程量增加、施工计划被打乱、施工现场紊乱、实际的合同实施不符合合同事件表中的内容,存在差异等。
寻找索赔机会是合同管理人员的工作重点之一。一经发现索赔机会就应进行索赔处理,不能有任何拖延。
(二)、干扰事件:索赔机会常常表现为具体的干扰事件。干扰事件是索赔处理的对象,事态调查、索赔理由分析、影响分析、索赔值计算等都针对具体的干扰事件。在承包工程中,常见的可以提出索赔的干扰事件有:
1、业主没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸,使工程延期。例如,推迟交付,提供的资料出错,合同规定一次性交付,而实际上分批交付等;业主提供的设备、材料不合格,或业主未在规定的时间内提供。
2、业主没按合同规定的日期交付施工场地,交付行驶道路,接通水电等,使承包商的施工人员和设备不能进场,工程不能及时开工,延误工期。
3、工程地质与合同规定的不一样,出现异常情况,如土质与勘探资料不同,发现未预见到的地下水,图纸上未标明的管线、古墓或其它文物,按工程师指令进行特殊处理,或采取加固地基的措施,或采用新的开挖方案。
4、合同缺陷,如合同条款不全,错误,或文件之间矛盾、不—致、有二义性。双方就合同理解发生争执。招标文件不完备,业主提供的信息有错误。
5、业主或业主的工程师指令工程停建、缓建,指令改变原合同规定的施工顺序和施工部署。业主和他的工程师超越合同规定的权力不适当干扰承包商的施工过程和施工方案。
6、工程变更。业主和他的工程师指令增加,减少或删除部分工程,指令提高工程质量标准,如提高装饰标准,提高建筑五金标准等。业主删除部分工程,而将它委托给其它承包商来完成。
7、附加工程。在合同规定的范围内,业主指令增加附加工程项目,要求承包商提供合同责任以外的服务项目。
8、由于设计变更,设计错误,业主和工程师作出错误的指令,提供错误的数据、资料等造成工程修改、报废、返工、停工、窝工等。
9、由于非承包商原因,工程师指令暂停工程施工。
10、业主和他的工程师的特殊要求,例如合同规定以外的钻孔,勘探开挖;对材料、工程设备、工艺作合同规定以外的检查试验,造成工程损坏或费用增加,而最终证明承包商的工程质量符合合同要求;要求承包商完成合同规定以外的工作或工程,为业主,业主的其它承包商、工作人员、任何合法机构人员提供临时工程、临时设施和各种服务等。
11、业主拖延合同责任范围内的工作,如拖延图纸批准,拖延隐蔽工程验收,拖延对承包商问题的答复,不及时下达指令、决定,造成工程停工。
12、业主要求加快工程进度,指令承包商采取加速措施。这只有在如下两种情况下才能提出索赔:
(1)、已发生的工期延长责任完全非承包商引起,业主已认可承包商的工期索赔。(2)实际工期没有拖延,而业主希望工程提前竣工,及早投入使用。
13、进口材料海运时间过长或在港口停置时间过长,造成工程停工待料。
14、业主没按合同规定的时间和数量支付工程款。
15、物价大幅度上涨,造成材料价格、人工工资大幅度上涨。
16、国家法令的修改,如提高工资税。
17、不可抗力因素,如反常的气候条件、洪水、**、内战、政局变化、罢工和其它一个有经验的承包商无法预见的任何自然力作用等使工程中断或合同终止。
18、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。
(1)、业主自己的工作执行不到位,比如征地拆迁,图纸提供等,影响了承包人的施工进度
(2)、不可抗拒因素,这需要合同约定,比如地震,洪水,暴雨、物价暴涨等,其实这同样很少见,即便物价暴涨很常见,业主也很多时候不愿意给你调差;
(3)、业主赶工,比如业主行政性的不顾合理工期,要求施工单位提前工期。但是这种事情很多时候业主不认,但是可以肆意妄为的提要求,整的施工单位叫苦连天;
(4)、其他因为业主计量支付不及时等,一般业主在签合同时,总会有些霸王条款,施工单位处在弱势地位,目前国内发改委及建设部在业主方的管理这块做的很差,没有规范起来,所以,这部分施工单位也是没有办法。
19、在保修期间,由于业主使用不当或其它非承包商责任造成损坏,业主要求承包商予以修理;业主在验收前或交付使用前,擅自使用已完或未完工程,造成工程损坏。
总之,在中国,索赔是很少的,一般施工单位都不敢这样说,否则,业主听了很生气,后果很严重。随着建筑市场管理的逐步规范化,不但施工单位可以向业主提出索赔,人家业主还可以提出向施工单位的反索赔,这风险同样很大,双方索赔时同样很注重证据,包括影像资料的收集,并且严格按照合同约定办事,总体上不讲人情干扰事件是承包商的索赔机会,但它们能否作为索赔事件,承包商能否进行有 效的索赔,还要看它们的合同背景,即具体的合同条款,不可一概而论。不同的合同条件有不同的索赔条件,索赔范围和索赔处理程序。在索赔报告中承包商必须指明索赔要求是按合同的哪一条款提出的。寻找索赔理由主要通过合同分析进行。
七、索赔证据
证据在合同签订和实施过程中产生,主要为合同资料、日常的工程资料和合同双方信息沟通的资料。
(一)、索赔依据的基本要求
1、真实性:索赔证据必须在实际工程过程中产生,完全反映实际情况,能经得住对方的推敲。由于在工程过程中双方都在进行合同管理,收集工程资料,所以双方应有相同的证据。
2、全面性:所提供的证据应能说明时间的全过程。索赔报告中所涉及的干扰事件、索赔理由、影响、索赔值等应有相应的证据,不能凌乱和支离破碎,否则业主将退回索赔报告,重新补充证据。这会拖延索赔的解决,损害承包商在索赔中的有利地位。
3、法律证明效力:索赔报告必须注意:
(1)、证据必须是当时的书面文件,一切口头承诺、口头协议不算。
(2)、合同变更协议必须由由双方签署,或以会谈纪要的形式确定,且为决定性决议。一切商讨性、意向性的意见或建议不算。(3)、工程中的重大事件、特殊情况的记录应由工程师签署认可。
4、及时性:
(1)、证据是工程活动或其他活动发生时的记录或产生的文件,除了专门规定外,后补的证据通常不容易被认可。干扰事件发生时,承包商应有同期记录,这对提出索赔要求,支持其索赔理由是必要的。
(二)、证据的种类
1、招标文件、合同文书及附件,其他的各种签约(备忘录、修正案等);业主认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等。
承包商的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料,如施工环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。
2、有关工程的来往信件,如业主的变更指令,各种认可信、通知、对承包商问题的答复信等。
做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。
3、各种会谈纪要。会谈纪要需经各方签署才有法律效力。通常,会谈后,按会谈结果起草会谈纪要交个方面审查,如有不同意见或反驳须在规定期限内提出,超过这个期限不作答复即被作为认可纪要内容处理。所以,对待会谈纪要也要像对待合同一样认真审查,及时答复,及时反对表达不清、有偏见的或对自己不利的会谈纪要。
4、施工进度计划和实际施工进度记录。包括总进度计划,开工后业主的工程师批准的详细的进度计划,每月进度修改计划,实际施工进度记录,月进度报表等。这里对索赔有重大影响的,不仅是工程的施工顺序、各工序的持续时间,而且还包括劳动力、管理人员、施工机械设备、现场设施的安排计划和实际情况,材料的采购订货、运输、使用计划和实际情况等。
5、施工现场的工程文件,如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长或检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找。
6、工程照片。工程照片需有专人管理,照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排。要有表示工程进度的照片、隐蔽工程覆盖前的照片、业主责任造成返工和工程损害的照片等。
7、气候报告。收集记录每天的气象报告和实际气候情况。如果遇到恶劣天气,应作记录,并请工程师签证。
8、工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工程水文地质勘察报告、土质分析报告、地基承载力实验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等。他们能证明承包商的工程质量。
9、工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录。工程中送停电、送停水,道 路开通和封闭的记录和证明。他们应由工程师签证。合同双方在工程过程中各种文件和资料的交接都应有一定的手续,要有专门的记录,防止在交接中出现漏洞和“说不清楚”的情况。
10、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场,使用方面的记录、凭证和报表等。
11、市场行情资料,包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、银行汇率等。
12、各种会计核算资料。包括:工资单、工资报表、工程款账单,各种收付款原始凭证,总、分类账、管理费用报表,工程成本报表等。
13、国家法律、法令、政策文件。如因工资税增加,提出索赔,索赔报告中只需引用文号、条款号即可,而在索赔报表后附上复印件。
八、索赔报告
索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件,调节人和仲裁人将通过索赔报告了解和分析合同实施情况和承包商的索赔要求,评价它的合理性,并据此作出决议。所以索赔报告的表达方式对索赔的决议有重大影响。索赔报告应充满说服力,合情合理,有理有据,逻辑性强,能说服工程师、业主、调解人和仲裁人;同时它又应是有法律效力的正规书面文件。
(一)、索赔报告的一般要求
1、索赔的事件是真实的。
这是索赔的基本要求,它关系到承包商的信誉和索赔的成败,不可含糊,必须保证真实。如果承包商提出不实的,不合情理,缺乏根据的索赔要求,工程师会立即拒绝。这还会影响对承包商的信任和以后的索赔。索赔报告中所指出的干扰事件必须有有力的证据来证明。这些证据应附于索赔报告之后。
对索赔事件的叙述必须清楚、明确。不包含任何估计和猜测,也不可用估计和猜测式的语言,诸如“可能”、“大概”、“也许”等。这会使索赔要求苍白无力。
2、责任分析应清楚、准确。
一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由于对方责任引起的,应 将责任全部推给对方。不可用含混的字眼和自我批评式的语言,否则会丧失自己在索赔中的有利地位。
3、在索赔报告中应特别强调如下几点:
(1)、干扰事件的不可预见性和突然性。即使一个有经验的承包商对它也不可能有遇见或准备,对它的发生承包商无法制止,也不能影响。
(2)、在干扰事件发生后承包商已立即将情况通知了工程师。听取并执行了工程师的处理指令;或承包商为了避免和减轻干扰事件的影响和损失尽了最大的努力,采取了能够采取的措施。在索赔报告中可以叙述所采取的措施一级它们的效果。
(3)、由于干扰事件的影响,使承包商的工程受到严重干扰,费用增加。应强调干扰事件、对方责任、工程受到的影响和索赔之间有直接的因果关系,这个逻辑关系对索赔的成败至关重要。
(4)、承包商的索赔要求应有合同文件的支持,可以直接引用相应合同条款。
强调这些是为了使索赔理由更充足,使工程师、业主和仲裁人在感情上易于接受承包商的索赔要求。
4、索赔报告通常很简洁,条理清楚,各种结论、定义准确,有逻辑性。索赔证据和索赔值的计算应很详细和准确。
索赔报告的逻辑性,主要在于将索赔要求(工期延长和费用增加)与干扰事件、责任、合同条款、影响连成一条打不断的逻辑链。承包商应尽力避免索赔报告中出现用词不当、语法错误、计算错误、打字错误等问题。否则会降低索赔报告的可信度,使人觉得承包商不严肃、轻率或弄虚作假。
5、用词要婉转。特别作为承包商,在索赔报告中应避免使用强硬的不友好的抗议式的语言。如不宜用“……你方违反合同条款……,是我方受到严重损害,因此我方提出……”,宜用“请求贵方做出公平合理的调整”,“请在×合同条款下考虑我方的要求”。不能因为语言而伤了和气和双方的感情,导致索赔的失败。
索赔的目的是取得索赔,说服对方承认自己索赔要求的合理性,而不能损害对方的面子。所以在索赔报告中,以及在索赔谈判中应强 调干扰事件的不可预见性,强调不可抗力的原因,或应由对方负责的第三者责任,应避免出现对业主代表和监理工程师当事人个人的指责。这在实际工作中应予以注意。
(二)、索赔报告的格式和内容
索赔文件通常包括三个部分:
1、承包商或他的授权人致业主或工程师的信。在信中简要介绍索赔要求、干扰事件经过和索赔理由等。
2、索赔报告正文。在工程中,对单项索赔,应设计统一格式的索赔报告。这使得索赔报告处理比较方便。
3、附件。即该报告所列举事实、理由、影响的证据文件和各种计算基础,计算依据的证明文件。
索赔报告的内容一般主要包括:
(1)、题目。简洁地说明针对什么提出索赔。
(2)、索赔事件。叙述事件的起因(如业主的变更指令、通知等),事件经过、事件过程中双方的活动,重点叙述我方按合同所采取的的行为(以推卸自己的合同责任)、对方不符合合同的行为或没履行合同责任的情况。这里要提出事件的时间、地点和事件的结果,并引用报告后面的证据作为证明。
(3)、理由。总结上述事件,同时引用合同条文或合同变更和补充协议条文,证明对方行为违反合同或对方的要求超出合同规定,造成了干扰事件,有责任对由此造成的损失作出补偿。
(4)、影响。简要说明事件对承包商施工过程的影响,而这些影响与上述事件有直接的因果关系。重点围绕由于上述事件原因造成成本增加和工期延长,与后面的费用分项的计算又有对应关系。
(5)、结论。由于上述事件的影响,造成承包商费用增加。通过详细的索赔值计算(这里包括对工期的分析和各费用损失项目的分项计算),提出索赔具体的费用索赔值和工期索赔值。
九、反索赔
反索赔是指项目经理针对建设单位、分包单位或材料供应单位对总承包单位提出的索赔要求所做的反索赔。项目经理应组织证据,做好一下反索赔工作。
(一)、项目经理的反索赔工作包括:
1、采取积极措施,防止索赔事件扩大和延伸;
2、制定反索赔策略;
3、对合同进行整体分析;
4、对事件进行调查;
5、对提出的索赔报告进行分析;
6、起草反索赔报告并提交责任人。
(二)、反索赔的分析重点
1、索赔事件的真实性
(1)、对方索赔报告后面的证据。对方索赔报告未提出事件经过的有力证据。我方即可要求对方补充证据,或否定索赔要求。
(2)、我方合同跟踪的结果。从其中寻找对对方不利的,构成否定对方索赔要求的证据。
2、干扰事件责任分析
干扰事件和损失是存在的,担责任不在我方。通常有:(1)、责任在于索赔者自己,由于他疏忽大意,管理不善造成损失,或在干扰事件发生后未采取得力有效的措施降低损失,或未遵守工程师的指令、通知等。
(2)、干扰事件是有其他方面引起的,不应由我方赔偿。(3)、合同双方都有责任,则应按各自的责任大小分担责任。
3、索赔理由分析
反索赔和索赔一样,要能找到对自己有利的合同条文,或找到对对方不利的合同条文,是对方不能退卸货不能完全推卸其合同责任。这样可以从根本上否定对方的索赔要求。
4、干扰事件的影响分析
首先要分析索赔事件和影响之间是否存在因果关系,分析干扰事件的影响范围。如在某工程中,总承包商负责的装饰材料未能及时运大工地,使分包商装饰工程收到干扰而施工拖延,但拖延天数在该工程活动的时差范围内,不影响工期。且总包已事先通知分包,而施工计划有允许人力做调整,则不能对工期和劳动力损失做索赔。
5、证据分析 证据不足、证据不当或仅有片面的证据。即证据不足以证明干扰事件的真相、全过程或证明事件的影响,证据与本索赔事件无关或关系不大,证据的法律证明效力不足,索赔者仅出具对自己有利的证据,索赔是不成立的。
6、索赔值审核
如果经过上面的各种分析、评价,仍不能从根本上否定该索赔要求,则必须对索赔值进行认真的细致的审核即可对对方的索赔值计算进行对比、审查与分析。对比分析的重点在于:
(1)、各数据的准确性。对索赔报告中所涉及的各个计算基础数据都须做审查、核对,以找出其中的错误和不恰当的地方。
剖析“精细化管理”
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。