工程费用索赔申请表格

工程费用索赔申请表格（精选10篇）

工程费用索赔申请表格 第1篇

工程费用索赔申请表格式

工程费用索赔申请表格式

工程名称：

致：(监理单位)

根据施工合同条款条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

承包单位(章)__________

项目经理_____________

日期_____________

致：陕北**有限责任公司技改部。

陕西中安监理公司。

我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。

1：我方从xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：

至共计7天时间，每天工作12小时： 早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。

1}：人工费：管理人员：五人*7=35日*=工日。施工人员：21人*7=147日*=20.工日。

2：}机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元 装栽机7*一小时200元*12=16800元

2：在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入

独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大高压停电而发生的停工费用：

中午10：00左右停电至21日中午11：30来电 共计：停工工时小时。

1：管理人员：5人*/8=工日。2：钢筋工：8人*/8=工日。3：木工班：17*/8=工日。

4：施工班：22人*/8=工日。5：其他工人：12*/8=工日。

以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。

陕西中原建司十四项目部

工程费用索赔申请表格 第2篇

一、索赔成立

1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述

由我单位承建的XX工程，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

一、工程延期索赔

1、人工费：工日：17×54工日=918工日

人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：

挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、管理费

合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计：1227559元

二、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m³，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m³，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m³，原单价为10.12元/m³，工程变更索赔金额为：

（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

工程施工中的费用索赔 第3篇

1 索赔的通义和理解

索赔的法律意义是一种权利主张,是对正确履行合同的偿还。在工程承包合同中,索赔是工程承包合同的当事人一方依照合同条款和合同规定,向违约方提出要求支付和获得其他形式赔偿的法律行为。

工程承包中的索赔具有如下特点:

(1)索赔主体是双向的或多向的。索赔包括业主向承包商、承包商向业主、承包商与分包商之间提出索赔。

(2)索赔必须以合同和法律为依据。

(3)索赔必须建立在违约事实和损害后果都存在的基础上。

(4)索赔应当采用明示的方式。

(5)索赔的结果是索赔方获付款或其他形式的赔偿。

2 索赔的基本程序

2.1 索赔通知

除非合同另有规定,如果承包人根据合同条款或其他文件索取任何追加付款时,应在索赔事件首次发生后28天内将要求索赔的内容和意向通知工程师并抄报业主。

2.2 当时记录

一旦发生索赔事件,承包人应保存事件的当时记录,以便合理地支付其后来提出的索赔。在不必承认业主责任的情况下,工程师在接到索赔意向通知后,应检查这些临时记录并指示承包人继续保留其他合理的、可能对索赔具有重要意义的记录。承包人应允许工程师查阅承包人保持的所有有关资料,并根据工程师的要求向其提供记录的复制件。

2.3 索赔证实

在发出索赔意向通知后28天内或工程师同意的合理时间内,承包人应送交工程师一份说明索赔数额和索赔依据的详情报告。在影响索赔的因素不断发生的情况下,上述报告被视为中期报告。承包人应按工程师合理要求的时间间隔,送交工程师关于索赔积累金额和进一步索赔依据的中期报告,并在这种影响的因素全部结束28天内送交同样内容的最后索赔报告。承包人向业主提供所有按本条款送交工程师的报告的复制件。

2.4 索赔支付

在工程师与业主和承包人所提供的细节使工程师有可能确定出应付的金额时,承包人有权要求将工程师可能认为应支付给他的索赔金额纳入工程师签署的任何临时付款。如果承包人提供的细节不足以证实全部的索赔,则承包人有权得到已满足工程师要求那部分细节所证实的有关部分的索赔付款。工程师应将按本款所作的任何决定通知承包人,并将一份副本抄报业主。

3 索赔的费用项目

索赔时,首要的工作是分析哪些开支是可以索赔的。根据施工现场条件的具体变化的合同文件的一般条款,凡可以索赔的项目的工程施工直接费和间接费,都可以在索赔单中立项。

3.1 人工费

人工费包括直接增加了的工人人数和工作时数,也包括由于业主原因打乱了原计划引起的工作效率降低而造成的损失,还有承包商按规定要向政府部门交纳的这部分人工的工资、税金等。

3.2 设备费

其索赔依据是计算出所增加的设备运转小时数,包括原有设备比预定计划所增加的工作小时数,也包括新增设备所发生的采购费、运输费、维修费、燃料费等。

3.3 材料费

材料费即由于增加工程量所需增加的建材费用。把原来的材料数量与实际所使用的材料的定货单、发货单或其他有关材料的单据加以比较即可求出材料增加数量。

3.4 保险费

承包商有权向业主提出索赔新增加的各种保险费。

3.5 利息

如出现新增工程和施工延期等情况,承包商增加的利息开支应得到相应的补偿。利息包括:业主推迟工程付款,业主推迟工程保留金承包商货款或动用自己的资金来建造新增工程和延长施工期发生的利息等。

3.6 管理费

管理费包括:营地费、水电费、通信费、办公费、现场管理人员的工资、保险等。

总之,凡是责任在业主的索赔项目,承包商均可提出索赔要求。索赔的计算一定要准确无误,计算的条目要尽可能详细,对每一项目的索赔要求应分别计算材料、人工、设备、运输费及管理费等。如果计算时采用的单价比标书的高,应首先论证采用较高的单价合理依据。

4 索赔的资料依据

4.1 施工记录

施工记录包括:施工日记、分项工程质量检查记录、工时记录、同业主及监理工程师代表的往来信函及方言文件、施工照片及录像、电话记录、施工进度表、机电设备运行记录、施工材料用量表等。

4.2 财务记录

财务记录包括:资产负债表、计量支付单、工资表、材料采购记录、施工预算、各种会计报表、总账、货币类文件等。

4.3 法律法规

法律法规包括《建筑法》《招标投标法》《合同法》《公路法》《建筑工程质量管理条例》等。

4.4 其他依据

其他依据包括:业主招标文件、中标通知书、合同协议书、投标文件、变更事宜通知单、监理工程师口头指令等。

5 费用索赔计算

(1)费用索赔的计算方法要合理,要符合工程实际情况,符合合同规定、一般惯例,能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。费用索赔值过高,会使整个索赔报告和索赔要求被否认。计算时,要考虑到直接损失和间接损失,如果选用不利的计算方法,可能会得出过低的索赔值,使损失得不到应有的补偿,或失去可能获得的利益。

(2)要考虑索赔谈判最终的让步可能,由让步带来双赢。在索赔的处理过程中,业主经常通过分析承包商索赔报告中的薄弱环节和抓住承包商工程中的漏洞进行反索赔,而承包商常用降低费用索赔要求,以争取对方对索赔的认可。

(3)充分准备计算资料。索赔报告中须表明所有的计算基础、计算过程的资料,包括报价分析、成本计划和实际成本、费用开支等资料。最好将相关材料输入计算机,这样在谈判中就能快速便捷地提供有关资料。

总之,费用索赔计算首先要分析每类干扰事件所影响的费用项目,即分析干扰事件引起哪些项目的费用损失;其次,计算各费用项目的损失值;最后,将各费用项目的计算汇总,得到总费用索赔值。

6 费用索赔实例

索赔内容摘要:招标文件中规定的竣工日期为2008年10月30日,而建设办把竣工日期提前到2007年11月30日。按投标工期,项目部现有的机械设备、人员、车辆能满足需要。而工期提前11个月,人员的投入相应增加,并新增加3000型拌和站1套、ABG-423摊铺机2台、50装载机7台、压路机10台、洒水车6辆、工人119人,因此增加的费用为1 914 870元,并附有关凭证及计算资料。

上述索赔事项已得到工程师、业主确认,给承包商带来很大的效益。

综上所述,索赔是一种正当的权利要求,是在正确履行合同的基础上争取应得到的合理偿付,而不是无理的争利。承包商应加强施工合同管理,避免不必要的浪费和损失,减少索赔及纠纷。

参考文献

[1]孙久民.公路工程费用监理[M].北京:人民交通出版社,2007.

特高压电网工程费用索赔探讨 第4篇

摘要：从特高压电网工程招投标、签订合同、履行合同、竣工结算各阶段入手，探讨了如何在其间开展工程费用索赔工作。

关键词：特高压；工程；合同；费用索赔

作者简介：陈涛（1975-），男，辽宁沈阳人，东北电业管理局送变电工程公司市场开发部，工程师；由勇（1975-），男，吉林辽源人，东北电业管理局送变电工程公司市场开发部，工程师。（辽宁?沈阳?110021）

中图分类号：F275?????文献标识码：A?????文章编号：1007-0079（2012）27-0129-01

工程索赔是工程合同各主体的一项权利，是履行合同过程中的正常经济行为。工程索赔可分为工期索赔和费用索赔，其性质是一种补偿。当然，费用索赔涉及经济效益，对施工企业尤显重要。本文仅对特高压电网工程费用索赔做一些探讨，观点是：必须树立索赔的系统观、全面观，做到全过程、综合性地开展工程费用索赔工作。

一、招投标阶段要做好索赔思考

施工企业如果决定参加工程投标，要全面阅读理解招标文件内容。尤其要注意以下两方面。

1.明确总价与单价承包范围

总价承包部分要考虑充分，费用打足；单价承包部分要根据收资和经验判断招标工程量的增减趋势，可区别进行不同的单价水平报价。

2.明确索赔条款与规定

招标文件中通用合同条款与专用合同条款载明了索赔的相关规定。通过仔细阅读分析，可以就其中不明确或不合理的内容进行质疑澄清，还可以为中标后的合同谈判做好准备。

二、签订合同阶段要做好索赔条款谈判

在我国，施工企业在建设市场中处于相当弱势的地位，业主（发包人）的强势首先体现在合同的霸王条款。比如：“业主（发包人）供应材料不及时造成的停工、窝工损失或增加费用不予索赔，承包人投标时自行测算费用”。实际上，业主（发包人）的招标标底或最高限价不会考虑该费用，承包人投标时也无法预测业主（发包人）供应材料的及时性和产生的影响，并且考虑该费用后几乎不能中标。

作为施工企业，必须依据相关法律法规，有理、有据、有节地与业主（发包人）进行合同谈判，修正显失公平的条款，尤其涉及双方索赔的内容。

当然，特高压电网工程建设都是经过全国公开招标的，施工合同的条款在招投标过程中就基本确定下来。签订合同时，主要检查是否符合招标文件并按答疑澄清进行了修正。

三、履行合同阶段要做好索赔基础工作

施工企业最终索赔成果的好坏，主要取决于索赔基础工作的好坏。

1.履行合同团队必须认真熟悉理解合同条款

索赔涉及团队每一员工，所有员工都要知晓合同索赔规定，全面掌握索赔内容，指导开展下一步工作。合同的索赔条款在通用条款中有，在专用条款中也有，并且往往没有集中在相邻的几个条款中，需要全面熟悉，才能抓住机会。

2.做好索赔意向工作

一旦出现索赔事宜，应按照合同规定的时限、格式等要求提出索赔意向，便于各方纳入工作安排，调查取证。

3.做好索赔签证工作

要根据合同规定，及时形成费用索赔的签证材料，履行各方的核实签证手续。在制作索赔签证材料时，应说明索赔依据的合同条款，索赔原因符合合同规定。在索赔签证中，注意签证时限和权限，避免事后重新签证或签证无效而导致索赔不成功。在履约过程中，要及时收集与索赔事项相关或具有支持性作用的资料，如协议、票据、影像、施工组织设计、技术方案等，确保费用索赔的成功。

4.做好索赔申报工作

要按照合同规定的时限，在费用索赔事项发生后，向业主（发包人）申报索赔，并提供相关签证和支持性材料，避免失去索赔权利。

总之，做好费用索赔基础工作就是要把握机会，符合合同规定的时限、权限、格式等要求。

四、做好竣工结算与审价工作

工程竣工后，要在合同规定的时限内向业主（发包人）申报结算，其内容也要包括所有费用索赔事项。积极参加业主（发包人）组织的费用索赔与结算审核审查会，并提供充分的依据材料。目前，大多数业主（发包人）都要求在竣工后1月内提供竣工结算报告，有的要求时限更紧，施工企业必须及时做好这项工作。

国有投资项目，业主（发包人）往往会委托第三方进行竣工结算审价。施工企业要做好结算审价的配合、解释工作，提供充分依据，维护自身的合法权益。

五、做好反索赔工作

其实，在施工合同中，还有很多条款是业主（发包人）对承包人的费用索赔，这些也是施工企业必须高度重视的。比如：

“在施工过程中，因承包人发现问题但未及时报告而造成损失的，由承包人承担损失费用的25%”，要求施工企业履约中一旦发现问题应及时报告。

“因承包人原因造成合同工期延误的，每延误一天扣减合同总价的0.1%”，假如合同总价为1亿元，延误一天将扣减10万元。施工企业必须尽最大努力确保按期完成，如果延误工期，应在过程中形成非承包人原因的证明材料。

六、几点体会

1.呼吁工程合同条款的公平公正

工程合同中的霸王条款，显失公允，与国际通用的FIDIC施工合同条件大相径庭，其实质是在损害承包人的利益。比如合同条款中规定，发包人材料及施工图纸供应不及时造成的停工、窝工损失不予索赔调整费用，但因承包人原因造成的工期延误每天将扣减相当金额的价款，双方权利不等。

又如合同规定“因物价上涨、政策性调整等诸多因素引起的费用变动，均应计入报价，结算时不予调整”，物价上涨到一定程度不调整不说，连政策性调整也取消了，显然不具公平性。

诸如此类，施工企业期待工程合同条款的公平公正。

2.呼吁工程施工优质优价

目前，几乎所有的超高压及以上电网工程在合同中都约定达标投产，创省部级优质工程、（争）创国家级优质工程。实际上，在业主（发包人）的标底或最高限价中没有考虑增加该费用，承包人在投标时也不能考虑增加该费用，实际上没有体现工程的优质优价。

在创优过程中，由于标准高，承包人在安全文明施工和技术质量保证上要增加相当多的投入，各种频繁不断的检查、验收、会议等也会增加承包人不小的成本。在招投标过程中，招标方和投标方测算价格的基础是现行定额，现行定额的是以合格产品而不是以优质产品为条件测定的。

施工企业期盼工程优质优价。

3.呼吁建场清理代办有费

建设场地清理属于业主（发包人）的工作，在电网线路工程建设中，大多委托承包人代办。承包人代办会增加两项费用：代办管理费和税金。目前，开展电网线路工程建设场地的清理，面广、点多、线长，工作量大、政策性强，要投入相当大的人力、物力和时间，代办管理费巨大。尤其对外支付的各级政府工作经费（协调费）、会议费、电力线停电损失费等与日俱增，由承包人承担，又不能索赔，给施工企业增加了无形的经营风险。

施工企业期望有所改变，至少不能自掏腰包去代办工作。

4.呼吁结算审价趋于理性

目前在国有投资工程中广泛开展了业主（发包人）委托第三方进行竣工结算审价的工作，并以审价结果与承包人进行最终结算。从法律意义上讲，委托中介机构进行结算审价，应该经承发包双方同意并委托，否则，审价结果仅供委托方参考。真正起决定作用的应该是工程造价司法鉴定。

多次配合结算审价，从目前看，结算审价需要在以下方面改进：一是审价人员必须具有工程造价执业资格，熟悉所审价工程造价的编制，否则，施工企业不仅要解释定额，还要手把手地计算工程量。二是结算审价必须以合同为基础，执行合同的约定，那种推翻合同规定自定原则的审价，其结果没有说服力。三是对业主（发包人）供料的审价，应该确定合理的计量单位，如线材以米计量、塔材以件计量，才不会因为制造误差等因素让施工企业承担无辜的责任。

施工企业期冀竣工结算审价更加趋于合法、合规、合理。

建筑工程索赔费用的计算方法 第5篇

索赔费用的计算方法

工程索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。

(1)实际费用法

实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。

(2)总费用法

总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即： 索赔金额＝实际总费用-投标报价估算总费用

不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度，因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因，如施工组织不善而增加的费用；同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。

(3)修正的总费用法

修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失；与该项工作无关的费用不列入总费用中；对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。

按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：

索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用一该项工作的报价费用

修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用

法。

(例1Z202034)某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月。试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用?

解：可索赔如下费用：

①人工费：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以

辞退的工人，可索赔人工上涨费。

②材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。

③施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。

④分包费用：指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商

向总包索赔的费用。

⑤现场管理费：由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。

⑥保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。

⑦保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。

⑧利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。

工程费用索赔申请表格 第6篇

摘要:承包商索赔，应及时、准确地向业主提出，承包商有效的增加收入、减少损失，提高企业的经济效益，促进社会发展。

关键词:承包商;索赔;施工合同;优化

1工程索赔概述

在当前我国的建筑施工市场极不景气条件下，施工索赔已经成为建筑市场中的是一种正常的现象。在工程的实际实施过程中，建设单位不允许承包商索赔，承包商不敢索赔也不懂向建设单位索赔，监理工程师遇到施工索赔不会处理的情况普遍存在。面对施工市场极不景气条件下情况，通过学习提高业主和承包商对工程索赔的认识，加强对索赔理论和方法的研究，认真对待和搞好工程索赔，对双方具有重要意义。建筑索赔是指从干扰事件产生到最终解决索赔的整个过程。因为索赔工作一定会牵扯合同甲乙双方的`切身利益，是对甲乙合同双方利益及承担的建筑施工风险的重新分配，所以，索赔工作非常复杂而又矛盾突出，这就要求索赔甲乙双方要细致的进行工作，而且索赔过程耗时耗力，要谨慎行事。基于以上原因，无论是合同那一方提出索赔，都应按事先签订的合同规定的索赔程序进行索赔，否则，索赔很难获得成功工程索赔费用已经成为建筑市场中的是一种正常的现象。

2基于山东枣建建设集团有限公司项目实践做法的总结

山东枣建建设集团有限公司在工程的施工过程中，建设单位不允许承包商索赔，承包商不敢索赔也不懂向建设单位索赔，监理工程师遇到索赔情况不会处理的情况普遍存在。因为索赔工作一定会牵扯合同双方的切身利益，是对合同双方利益及承担的工程风险的重新分配，所以，索赔工作一定会非常复杂，这就要求索赔双方要细致的进行工作，而且索赔过程耗时耗力，要谨慎行事。基于5方面what/who/why/when/where--how以合同为依据提出索赔，都应按事先签订的合同规定的索赔程序进行索赔，否则，索赔很难获得成功(图1)。

3工程索赔费用包括建筑安装工程费用项目组成等方面，具体详见表14工程索赔费用解决过程

费用索赔的解决过程包括从递交索赔必须的文件到索赔全部结束。工程师应对索赔费用文件进行仔细的评审，还要与承包商进行曲面的沟通，经过对文件的整理，工程师要形成处理索赔事件的初步决定，工程师作为业主和承包商之外的比较公平的第三方，要参加业主与承包商之间的索赔谈判会议，并促进双方最终形成双方都能接受的处理意见。工程师可以依据已经拥有的证据和平常处理费用索赔事件的经验对下面的问题提出质疑：①费用索赔事件是否属于发包方或工程师的责任，有没有应该承担责任的第三方;②费用索赔事件是否与合同条款相匹配，费用索赔事件是否属实;③承包商是否遵循了工工程条款的要求;④发包人的费用补偿责任在合同中有明确的开脱责任条款，发包商不需承担责任;⑤费用索赔是由不可抗力引起的，承包商没有划分和证明双方责任的大小;⑥承包商是否已经采取了正确措施费用弥补损失;⑦承包商提供的证据是否充足，是否需要继续提供资料;⑧承包商是否夸大了费用索赔事件造成的损失;⑨承包商是否表示过要放弃此次索费用赔权利。费用索赔事件的解决首先是通过承发包双方进行谈判的方式进行解决，若果谈判不能成功的话，可以将索赔事件提交工程师，有工程师出面解决。但如果合同双方中的任何一方对工程师的解决费用方法不满意，还可以选择其他方法进行解决。例如，找工程师以外的第三人进行调节、将问题交到评审团进行决议等，如果这些方法仍不能解决索赔费用问题，双方可选择将争端提交诉讼或仲裁。

参考文献：

[1]李永福编著.建筑装饰改造项目施工组织技术[J].经济日报出版社,(05).

工程费用索赔申请表格 第7篇

工期延期的前提是业主的原因，但不增加工程量：1.人工、机械、材料费用的索赔计算方法；2.索赔原则。

由于业主原因引起的工期延误，其费用索赔应赔付只能是由于业主原因造成停工和施工强度达不到合同约定的强度（即能开工项目不足）而导致人员、设备出力不足的闲置费用。材料一般没有费用索赔，除非因业主原因导致材料损失，这种情况很少见。

人工费用一般按照投标文件中人工费扣除夜班津贴和节假日津贴（一般也不会扣）与误工人数的乘积；机械费用一般按照投标文件中机械台班费用扣除二类费用（或若设备是租赁的则按照租赁费用计算）与设备闲置台班的乘积；

工程费用索赔申请表格 第8篇

作为承包商,对于索赔费用的计算,首先要从总体上了解承包商可以索赔的费用以及费用的构成。一般来看,承包商的索赔可以分为损失索赔和额外工作索赔。损失索赔主要是由于业主违约或监理工程师指令错误所引起,按照法律原则,对损失索赔,业主应当给予损失补偿,包括实际损失和所失利益。实际损失是指承包商多支出的额外成本。所失利益是指业主或监理工程师不违约,承包商本应取得的,但因业主等的违约而丧失了的利益。额外工作索赔主要是因合同变更及监理工程师下达变更令引起的。对额外工作的索赔,业主以原合同中合适的价格为基础,或与监理工程师确定的合理价格予以计算。计算损失索赔和额外工作索赔的主要差别在于,损失索赔的费用及计算基础是成本,而额外工作索赔的计算基础是成本和利润,甚至该工作可以顺利列入承包商的工作计划,不会引起总工期延长,从而事实上承包商并未遭受到利润损失时也可计算利润在索赔款额内。

索赔费用的组成部分与部分工程款的计价内容相同,包括直接费、管理费、利润和额外费用等。

索赔的直接费用主要包括人工费、材料费、机械设备费及正常损耗费等。人工费的索赔主要包括:额外劳动力雇用、劳动效率降低、由于业主违约造成人员闲置、额外工作引起加班劳动、人员人身保险和各种社会保险支出等。材料费的索赔包括:材料涨价费(风险范围以外)、额外新增材料运输费用、额外新增材料使用费用、材料破损消耗估价费用等。机械设备费的索赔主要包括:新增机械设备费用、已有机械设备使用时间延长费用、新增租赁设备费用、由于业主违约使机械设备闲置的费用、机械设备折旧和修理费摊销、机械设备保险费用等。此外,还包括新增的分包工程量和新增的分包工程成本、额外低值易耗品使用费、小型工器具费、仓库保管成本费用等。

管理费的构成主要包括施工现场管理费和公司总部管理费两部分。现场管理费的索赔内容有:国外新增工作雇用额外的工程管理人员费、管理人员工作时间延长的费用、工期延长的现场管理费、办公设施费、办公用品费、临时供热、供水及照明费、保险费、管理人员工资和有关福利待遇的提高费等。承包商的公司总部管理费主要包括合同履行期间的总部管理费超支部分,工程竣工期限延长期中的总部管理费用等。

利润索赔包括额外工作应得的利润部分和由于业主违约造成的可能的利润损失部分。其他额外费用包括承包商帮助业主融资的成本,承包商到银行贷款的利息,自有资金利息,业主迟付工程款的利息,额外的担保费用和保险费用等。

1 直接费的索赔计算

1)实践中,人工费的索赔计算主要包括与工程紧密相关的现场工人及辅助后勤工人的工资费用。

要计算出加班工作和人员闲置等引起的人工费增加额较容易,额外劳动力雇用的费用也较容易计算,只有劳动效率降低而引起的人工费增加的数量较难确定,一般的计算方法是以实际人工费与计算人工费进行比较,以确定出多开支部分。因为我国的工人工资近几年变化的幅度较大,影响承包商人工费的增加,特别是当实际工程进度滞后于计划进度,或者合同工期不变,计划的前期用工数多,而实际的前期用工数少,大量实际用工变为工程后期,虽然整个合同工期的用工数不变,也会使人工费数额增加。为了能准确计算工人在施工期间工资数额的变化,承包商应该在投标时就列明了工程进展各个阶段所预测的人工数,以便与实际工程开展过程中的用工数进行比较分析。另外,在人工费索赔中,承包商应注意与其相关费用的索赔,像税收、各种福利和保险支出等费用,这些费用可以用人工费的某一百分比来计算。总之,工程进展计划的劳务人员数,是承包商进行人工费索赔计算的重要基础。

2)材料费是工程项目工程成本中最主要的直接费项目,是承包商施工过程中所耗用的、构成工程结构的成本,以及所用的临时工程和模板支架等可摊销的成本部分。

材料索赔费的重点计算内容是材料耗用量增加款额和材料单位成本涨价。在合同工期内,材料涨价降价是经常发生的。为了进行材料涨价的索赔,承包商必须出示原投标报价时的采购计划和材料单价分析表,并与实际采购计划、工程延期、变更等结合起来,以证明实际材料的购买确实滞后于计划,再加上出具有关订货单货涨价的价格指数、运费票据等,以证明材料费和运费已确实上涨。额外工程材料的使用主要表现为追加额外工作、工程变更、改变施工方法等。而工期的延长又会造成材料压库或材料滞后涨价等,从而造成材料费用增加。承包商应指派专管人员建立健全材料出入管理制度和台账,对于每种材料都持有完整详细的使用与消耗记录,以作为索赔的证据。若发生材料滞后采购的情况,又出现了市场波动,导致无法采购工程设计的材料,不得不采用代用材料或进行设计变更时,由此增加的工程成本也可以列入材料费用索赔中。

3)机械设备费主要包括承包商为施工之需要配备和使用的自有施工机械的使用台班费、机械设备进出现场的调运费以及租赁机械设备的租用费。

对于承包商的机械设备,若由于业主违约或第三方干扰,造成停工或机械设备闲置,则可以提出索赔并具体计算费用。闲置损失费一般按照定额标准的折旧费计算。对于承包商租赁的机械设备费索赔计算,具体索赔计算中则可采用实际租赁价格进行计算。

2 管理费用的索赔计算

1)总部管理费是属于承包商整个公司,而不能直接归于工程项目的管理费用。

总部管理费包括总部办公大楼及办公用品费用,总部职工工资,投标组织管理费用,通讯邮电费用,会计核算费用,资助及广告费用,差旅费等其他管理费用等。总部管理费一般占工程成本的3%～10%。总部管理费要分摊计入工程项目的各分项之中。在索赔计算中,要将总部管理费的总计数额除以该工程公司全部工程的直接成本或合同价格中,以便定出每个合同项目应分摊的总部管理费用数,以此为准而确定出每个索赔项目中应包括的总部管理费数额。

2)现场管理费是具体于某项工程合同而发生的间接费用。

现场费一般占工程成本的5%～15%。现场管理费一般可以按照具体工程项目的现场管理费总额除以该工程直接成本总额所得出百分比,在各具体分项工程细目之间分摊。对每一项索赔费用计算,都可按所求得百分比去乘以索赔的直接成本,以得出索赔的现场管理费数额。如果因为工程项目的竣工期限的延长,按原定比例和时间所计算提取的管理费不足以补偿该时期的管理费开支,因而造成承包商的管理费机会损失,所以在工程的延期索赔计算中允许计入延期管理费索赔。

实际(或合同)现场管理费总数/实际(或合同)工期=单位时间现场管理费。

单位时间现场管理费×延误时间=应索赔的现场管理费。

按上述计算公式计算的管理费数额,还可经业主、监理工程师和承包商三方协议一致以后,再具体确定,或者还可以采用其他恰当的计算方法确定。

3 利润及额外费用的索赔计算

1)一般情况下,由于业主违约等原因造成的额外工程成本费,只能索赔工程成本而不允许索赔相应的利润。

但是,若业主的违约等造成了合同工期的延长,则应允许索赔利润。这一原则的基础是:由于本工程项目的延期,使承包商不得不放弃其他工程利益的机会,从而给承包商造成了经济损失,应该予以补偿。这种索赔是一种机会损失的补偿,具体款额计算可根据工程项目情况及机会损失多少而定。

2)在业主迟付工程款或拒付索赔款额的一段时间内,承包商不得不先从银行贷款或以自己的资金垫付工程中所需的支付款项。

因此,融资成本主要包括额外贷款的利息支出和使用承包商自有资金所带来的经济损失。在实际索赔操作中,利息索赔往往是有限并且是困难的,这也要根据工程项目的具体情况以及合同规定和业主违约严重程度来确定。

总之,引起索赔的原因和费用是多方面和复杂的,在具体一项索赔事件的费用计算时,应具体问题具体分析,并分项列出详细的费用开支和损失证明及单据,交由监理工程师审核和批准,只有这样才能尽可能让索赔获得成功,最大限度地保护好承包商的合法利益。

摘要：通过对索赔内容进行分析,从承包商可以索赔的建设工程直接费、管理费、利润及其他额外费用等方面进行论述,提出了实际操作中索赔费用的计算方法,以最大限度地保障承包商的合法利益。

关键词：实际损失,索赔,合同,额外费用

参考文献

[1]柯洪.工程造价计价与控制[M].北京:中国计划出版社,2009:293-302.

[2]山西出版集团.建设工程造价管理相关知识[M].太原:山西科学技术出版社,2008:49-54.

浅谈施工阶段工程保险及费用索赔 第9篇

【关键词】工程保险；费用索赔

工程保险是以承包合同或概算价格作为保险金额，以重置基础进行赔偿的，以建筑主体工程、工程用材料以及临时建筑等作为保险标的，对在整个建筑期由保险责任范围内的危险造成的物质损失及列明的费用予以赔偿的保险。

1.工程保险的基本知识

1.1保险对象和被保险人

凡在工程施工期间对工程承担风险责任的有关各方，即具有保险利益的各方均可作为被保险人。而保险对象是指领有营业执照的建筑单位所新建、扩建或改建的各种建设项目。

表1-1 我国工程保险的保险对象和被保险人

1.2保险责任

1.2.1责任范围

我国保险公司目前的建筑工程一切险和安装工程一切险条款，和国际上通用的条款基本上一致，所负责的范围广泛，除各项除外责任外，对所有不可预料和突然事故引起的损失，都负赔偿责任。

建筑工程保险的物质损失部分责任范围很广，可以赔偿下列原因造成的损失和支出的费用。

表1-2 我国建工险中所承保的损失

1.2.2除外责任

表1-3 我国工程保险的除外责任

1.3保险项目和保险金额

1.3.1我国工程险中物质损失部分的保险项目

表1-4 我国工程险中物质损失部分的保险项目

1.3.2第三者责任部分

工程险的第三者责任险是一种附加险，它对被保险人提供一种辅助性保障。

（1）第三者责任险的责任范围。

建筑工程保险的第三者指除保险人和所有被保险人以外的单位和人员，不包括被保险人和其他承包人所雇佣的在现场从事施工的人员。在工程期间的保单有效期内因发生与保单所承保的工程直接相关的意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应被保险人承担经济赔偿责任时，均可由保险人按条款的规定赔偿，包括事先经保险人书面同意的被保险人因此而支出的诉讼费，但不包括任何罚款。

（2）第三者责任保险赔偿限额。

第三者责任保险的赔偿限额通常由被保险人根据其承担损失能力的大小、愿意及支付保险费的多少决定。保险人再根据工程的性质、施工方法、施工现场、及周围的环境条件、保险人以往承保理赔的经验与被保险人共同商定，并在保险单内列明保险人对同一原因发生的一次或多次事故引起的财产损失和人身伤亡的赔偿限额。

1.3.3特种危险赔偿

特种危险赔偿是指工程险保单列明的地震、洪水等特种危险所造成的损失赔偿。赔偿金额一般约定一个限额，不论发生一次或多次，赔偿均不超限额。限额根据工地自然地理条件、以往灾害记录及工程本身抗灾能力等因素确定。一般为物质损失保险额的50%至80%。

1.4免赔额

免赔额是指保险事故发生使保险标的受到损失时，损失在一定限度内保险人不负赔偿责任的金额。各项免赔额，是指每次事故引起的损失的免赔额。损失金额如在免赔额内，保险人不予赔偿；如超过所规定的免赔额，则在扣除免赔额后赔偿。

1.5保险期限和费率

建筑工程保险的保险责任自保险工程在工地上动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时开始，至业主对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或业主实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

建筑工程保险和第三者责任险的费率，需要根据工作性质、工期长短、周围环境、免赔额的高低以及承包人经验等因素确定。（下转第182页）

（上接第68页）2.建筑工程保险的赔偿处理

2.1申请理赔程序

（1）出险后及时通知保险人。出险后应立即通知保险人，通常在7天内或经保险人书面同意延长的期限内以书面报告提供事故发生的经过、原因和损失程度。

（2）保险事故发生后，被保险人应立即采取一切必要的措施防止损失的进一步扩大并将损失减少到最低限度。

（3）在保险人的代表进行查勘之前，被保险人应保留事故现场及有关实物证据。

（4）按保险人的要求提供索赔所需的有关资料。

（5）在预知可能引起诉讼时，立即以书面形式通知保险人，并在接到法院传票或其他法律文件后，将其送交保险人。

（6）未经保险人书面同意，被保险人或其代表对索赔方不得做出任何承诺或拒绝、出价、约定、付款或赔偿。

2.2赔偿金额的确定与计算

2.2.1保险单物质损失项下的损失赔偿金额

（1）部分损失，按将被保险财产修复至其基本恢复受损前状态所需的费用扣除残值和免赔额后的金额为准。修复费用可包括。

（2）全部损失的赔偿金额以被保险财产损失前的实际价值扣除残值和免赔额后的金额为准。最高赔偿金额以不超过受损财产的保险金额为限。被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的施救费用在保险单中详细规定。

2.2.2责任赔偿部分的赔偿金额

被保险人支付受害人的赔偿金额加上被保险人在取得保险人的承认后支付的诉讼费、仲裁、和解或调停所需的费用和支付给律师的报酬，并从中扣除保单规定的免赔额，即为责任赔偿部分的赔偿金额。

2.3建筑工程保险案例

某工程投保建筑工程一切险，规定免赔额为损失金额的10%，最低人民币5万元整，两者以高者为准。该工种发生保险责任范围损失40万元，保险人应赔偿多少？

按损失金额的10%计算免赔额为4万元，免赔额最低为5万元，因此被保险人要自己负担5万元，保险人赔付35万元。

3.工程保险的特点

尽管工程保险属于财产保险的领域，但是，与普通的财产保险相比仍具有显著的特殊性、综合性、广泛性、不确定性、变动性。

【参考文献】

[1]孟宪海.建设工程保险制度相关法律问题研究.保险研究.

[2]黄如宝.建筑工程一切险保险费率的合理确定.建设监理.

工程费用索赔申请表格 第10篇

索赔费用的计算

12月16日 关于索赔费用的计算

一、索赔费用的组成

1、人工费

完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的功效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。索赔的人工费包括：

施工人员的基本工资;工资性的津贴;加班费;奖金以及法定的安全福利费等。

2、材料费

由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费;由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。索赔的材料费包括：

供应价、运输费;仓储费;合理的损耗费用等

3、施工机械使用费

由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任功效降低增加的机械使用费;点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 由于业主或造价管理者原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算：

租赁设备：按实际租金和调进调出费分摊计算;自有设备：按台班折旧费计算。

4、分包费用-----分包商的索赔费。

5、工地管理费

承包商完成额外工程所增加的工地管理费;索赔事项工作增加的工地管理费;工期延长期间的工地管理费。

索赔的管理费包括：管理人员工资;办公费;交通费等。

6、利息 拖期付款的利息;由于工程变更和工程延期增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。

7、利润

1)合同延期----可索赔机会利润损失 2)合同解除----可索赔盈利损失 3)合同变更

二、索赔费用的计算方法

1、实际费用法

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 1)分析每个(每类)索赔事件所影响的费用项目;2)计算每个费用项目受索赔事件影响后的数值

索赔值=该费用项目受索赔事件影响后的数值—合同中该费用项目的费用值 3)将各费用项目的索赔值汇总，即得总费用索赔值。

2、总费用法：索赔金额=实际总费用—投标报价总费用

3、修正的总费用法

索赔金额=∑(某项工作调整后的实际总费用—该项工作投标报价费用)案例六相关知识

1、建设工程施工合同示范文本36.索赔

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;案例八相关知识

1、建设工程施工合同示范文本31.确定变量价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

43.文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通

知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。