工程预算审核报告回复函

工程预算审核报告回复函（精选12篇）

工程预算审核报告回复函 第1篇

工程预算审核报告回复函

根据甲方有关部门对我公司就临高碧桂园展示区给水工程造价预算的审核报告，我公司认为审核报告中有部分不合理的地方，为此提出供贵方参考并调整预算。

1、DN30和DN25都是别墅当户水表前使用的水管，大部分在图纸中没有标注长度，安装水表还需增加管道，我们认为预算中计算的数量并没有过多，请求重新核实。

2、我方预算中水表井按内径1.2m深1.6m收口式计算是不合理的，但也不能不建水表井，建议此项改为小型水表井，费用为每个表井660元，合计为54680元。

3、根据海南琼建2012年22号文件，海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知，预算中人工费应从56.03元/工日调至63.82元/工日，此项根据预算中工日计算共计差价为6950.86元。

4、由于施工过程中存在交叉作业比较多，管道埋深比正常要深，土方挖填比正常要多，我方预算土石方挖填工程量并没过多，审核中核减大部分工程量是根据那点，请重新审核。

根据以上几点，我方认为审核报告核减金额过多，我方要求调整预算，应追加以上费用：

1、DN32和DN25管道安装费部分追加1000元；材料费追加5100元。

2、水表井追加54680元；

3、人工差价追加6950元；

4、土石方挖填追加11300元；

合计申请追加以上费用合计为71080元，请贵公司有关部门核实。

海南省建工集团总公司

工程预算审核报告回复函 第2篇

陕西省审计厅审计组：

由贵审计组审计的宝鸡市陈仓区钓渭镇朱家滩小学教学宿舍楼工程决算于2013年5月14日，向我校发出的审计取证单，回复如下：

问题一:检测报告中的土质来源与签证单中土质来源不一致： 回复：因原地基础开挖后，连续阴雨40多天，现场土方含水量太大，无法满足灰土施工要求，因工期需要，经请示有关部门共同协商要求，外购干黄土，外购的干黄土是本地原土。

问题二：检测报告中取样日期与签证单的施工日期不一致，且取样日期早于签单中的施工日期。

回复：因原地基础开挖后，连续阴雨40多天，现场土方含水量太大，无法满足灰土施工要求，因工期需要，经请示有关部门共同协商要求，外购干黄土，外购的干黄土是本地原土。所以做试验用的土样在前外购黄土在后，等施工完后，按外购黄土量才签证，在工程签证单002中误将施工时间写为签证时间外。

建设单位：

监理单位：

施工单位：

工程量清单核对申请回复函 第3篇

工程量清单核对申请回复函

福建省南平市基本建设工程有限公司：

本机构于2015年10月21日向第一中标候选人（福建省南平市基本建设工程有限公司）发出“大家厂消防站建设项目”（招标编号：FJZY南招[2015]第007号，以下简称“本项目”）的《中标通知书》，于2015年11月5日收到第一中标候选人提出关于本项目的工程清单核对申请报告，本机构告知建设单位及南平市财政投资评审中心，鉴于本项目合同价格形式为固定单价合同，经南平市财政投资评审中心进行审核，本项目工程量及单价变更均按招标文件约定的相应方式进行。

湖北金瑞建筑工程有限公司回复函 第4篇

您好：

当您收到这封邮件时，证明您的简历已通过我公司初步审核，我公司将给予您一次进行试用的机会。公司为工程能够顺利开展和您个人能力的进一步考核，特安排新应聘员工到各地项目部进行为期1-2个月的试用，到时公司会统一安排食宿。试用期结束后，个人可向公司申请调回原聘地区长期工作。试用期间会由老员工带着新员工熟悉项目情况以及了解企业文化。在培训期间前十五天内不允许请假。试用期基本工资为2000--2500元/月，另有400元的生活补助。试用考核通过后安排定岗，双方签订劳动合同，享受公司五险一金等各项福利待遇。每个正式员工合同期间每年有四周整28天的假期，休假期间工作按正常工作日工资发放，每月26天为全勤，法定节假日在职的员工按照正常工资的三倍发放。请在收到邮件三个工作日内与我们取得联系。

报到需携带证件:

据我公司人事管理条例规定：新报道员工需要携带以下证件：身份证、学历，学位证明的复印件，一式两份，四张两寸近照；相关工作经验证明文件，推荐信，辅导员评语；培训所取得的从业资格证书，工程师，职称证明文件的复印件。（注：所有证件只需要复印件即可，原件不用携带，私人贵重物品以及笔记本电脑不要携带，公司会为员工配备专门的笔记本，便于统一管理。没有毕业证书或者学位证书的（应届生）把个人简历和学生证复印件带上即可，便于公司人事部存档。）

相关事宜请咨询公司人事部负责人沈经理，近期报到者优先录用。

联系人：沈经理

联系电话：***

催款函回复函 第5篇

贵司 4月27日来函收悉。关于龙门三坑河二级电站水轮发电机组尚欠部分设备款问题，我司本已计划在近期烧坏的发电机由你司负责维修完毕，分清责任并办理正式移交手续后一并解决。但由于你司缺乏城信、不负责任的做法将双方合作期间已出现的矛盾再次推向风口浪尖上。就此次发电机发生故障而言，我方第一时间就通知你司技术人员到场察看检测，分清责任，并请求维修。而作为整套设备供货及安装方的你公司，在未经我方及有关单位办理任何验收移交手续的情况下，是完全有责任和无条件实行“三包”服务的。然而你公司毫无合作诚意，不但报价达10万多元，甚至无理要求我方拆除转子运送至你厂进行维修，其目的不言而喻。为了早日恢复生产减少损失，无奈之下，我方试图联系其他厂家，次日就到达现场，且维修费用仅系你厂价格的三分之一，服务态度、价格差异竟如此之大，令人无法容忍。

从机组拆除后的检测结果来判断，绝多大多数机器故障都是由于设备质量和安装技术欠缺所致，且部分安装上的错误已经无法挽回，尤其是发电机绝缘材料的劣质程度就足以令人对整机质量的质疑，其次是水轮机转轮发现几十处裂痕，随时都有可能发生安全事故，令人无不为之震惊。在一年多的试运行过程中，机组出现问题不断，如轴承窜动、震动、严重噪音、转轮裂痕 等，数不胜枚，我站工作人员几乎是带着高度风险 1

来勉强运行机器的，针对上述诸多问题，我司曾就此情况多次发函或传真反馈给你司，要求派出技术人员到现场维修，但并未引起你司的足够重视，且拒不承认属于设备质量问题。至目前为止，不但存在问题得不到解决，甚至还有加剧恶化的迹象，2号发电机的烧坏已是一个警示。尤其是发电机绝缘材料的劣质程度就足以令人对整机质量的质疑，其次是水轮机转轮发现几十处裂痕，随时都有可能发生安全事故，无不为之震惊。在此我们不禁要发问，你公司的产品合格证从何而来?到底还有没有一点质量观念?现在你们唯一能想到的就是货款，但是作为合同受害方的我公司又是一种怎样的心情?至此我公司对你厂生产提供的设备质量已经失去信心，不再抱有解决故障问题的希望，但仍希望通过正常商协途径解决纠纷。经过公司董事会慎重考虑后向你司提出以下意见，请予慎视：

一、十五天内派出技术力量到电站现场解决属你司责任范围内的问题，解决不了的，由我司委托其他厂家解决，费用按实计算，由你司承担。

二、问题解决完毕，双方聘请第三方权威机构按原签订的合同(合同编号：0208)条款进行逐一验收，同时办理正式移交手续。

三、提供水轮机转轮探伤报告给我司备档。

四、满足以上三个条件并分清责任后余款一次性付清你司。

五、我公司仍保留通过诉讼法律最终解决纠纷的权利。

民事管辖协商函及回复函 第6篇

×××人民法院:

××××年××月××日，××××人民法院受理的(××××)……民初……号……(写明当事人及案由)一案，××××年××月××日××××人民法院受理的(××××)……民初……号……(写明当事人及案由)一案，两地人民法院之间对管辖权发生争议，协商未果。××××年××月××日，××××人民法院报请我院协商解决。

本院经审查认为，……(写明事实和理由)。该案依法应当由××××人民法院管辖。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四十条规定，现函告你院协商解决管辖争议。请你院在收到本函后××日内函复我院。

联系人:……(写明姓名、部门、职务)

联系电话:……

联系地址:……

此致

××××年××月××日

(院印)

【说明】

1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四十条制定，供高级人民法院对本辖区的下级人民法院和其他辖区的人民法院之间因管辖权发生争议协商未果，商请其他高级人民法院协商解决管辖用。

2.民事管辖协商案件只能产生于高级人民法院之间。管辖权争议发生后，争议人民法院之间也可以进行协商，但此项协商不属于民事管辖协商案件范畴。

3.对同一管辖权争议，参与协商的各高级人民法院均编立民事管辖协商案件，案号类型代字为“民辖”。

4.发生管辖权争议的两个人民法院因协商不成报请它们的共同上级人民法院指定管辖时，双方为同属一个地、市辖区的基层人民法院的，由该地、市的中级人民法院及时指定管辖;同属一个省、自治区、直辖市的两个人民法院的，由该省、自治区、直辖市的高级人民法院及时指定管辖;双方为跨省、自治区、直辖市的人民法院，高级人民法院协商不成的，由最高人民法院及时指定管辖。报请上级人民法院指定管辖时，应当逐级进行。

民事管辖协商回函(民事管辖协商案件回复用)

回复函 第7篇

衡阳城建投房地产开发有限公司：

贵司“衡阳城建投房地产开发有限公司”（简称甲方）以律师函的形式向我司“湖南湘江工程建设有限公司”（简称乙方）发函乙方已于2018年8月17日收悉，并认真阅读和审核律师所提出的问题，乙方认为律师函的内容与客观事实不符：

原因一：博雅名园共分为4个 标段，投资总额合同价为3.6亿余元，乙方二期按合同价为9982.24万元，工程从开工至今，甲方从头到尾没有一个施工方案，没有一个施工节点的要求，更没有确保施工质量和进度的奖惩措施，只是现在开几个调度会，特别是配套工程进场晚，到目前施工尚未完成，这是造成施工延误的直接原因，乙方有心加快施工进度，但无力解决施工进度中遇到的问题。

原因二：乙方从该项目开始施工到目前为止，从未停工，而是克服种种困难的情况下，艰难进行施工，早在今年三月份，乙方多次向甲方提出地下室地面施工、大堂装修、地下室车道的雨棚如何施工都能等等，到目前为止，甲方还没有将大堂装修图，地下室车道雨棚施工图交乙方施工，地下室地面甲方明示现在不施工，等待甲方的通知后再行施工，所以律师函所指项目现场基本处于停工状态与施工现场情况不符。

原因三：关于工程款支付问题，目前乙方完成全部工程量的98%，春季前，甲方在未与乙方沟通的情况下，单方面认为乙方延误工程进度，强行扣除乙方工程进度款。2018年至今，甲方从未拨付任何进度款，期间造成拖欠农民工工资，以及各施工队施工设备，周转材等的延期赔付，乙方出大量资金，支付民工工资和材料周转材延期赔付，以平复民工闹事情绪。

原因四：由于甲方指定品牌及供应商（消防门，入户门等），乙方于2017年11月20日开始进行消防门以及入户门招投标程序，由于甲方指定品牌单位不予配合招投标程序，造成三次招投标流标，再走发改委批复程序，因此造成施工工期延后8个多月，并且，甲方指定品牌单位不听从乙方现场施工安排以及调配，乙方多次发出施工联系单，并与甲方、监理反映汇报此事，甲方从未给出回复以及制止施工延后的措施。

原因五：根据甲乙双方合同约定“工程变更等造价计入当月进度按60%支付进度款”，甲方至今未对本项目完善工程变更程序，乙方垫付大量变更款项。

综上，乙方在博雅名园二期施工过程中，均是严格按照甲乙双方约定进行施工，没有违约行为，更谈不上构成严重违约。

此致

邀请回复函格式 第8篇

福永街道城管科：

贵科《兴围社区4个城中村新建消防供水管道碰口数量及位置》

的函我

防供水管道标注。总计碰计要求。

此复 附件1.置统

2. 兴围社区4个城中村新建消防供水管道初步设计图。

深圳市福永自来水公司               二0一0年六月二十八日

关于《兴围社区4个城中村新建消防供水管道

碰口数量及位置》的复函

福永街道城管科：

贵科关于《兴围社区4个城中村新建消防供水管道碰口数量及

位置》的函我社区已收到，经考察复核，我社区同意上述4个城中村消防供水管道的碰口及位置的设计。总计碰口 7 处，碰口位置出水水头压力均大于0.1MPa，满足设计要求。

附件：

1.兴围社区4个城中村新建消防供水管道碰口数量及位置统计表；

深圳市福永兴围社区              二0一0年六月二十八日  此复

关于对兴围社区4个城中村现状消防栓

进行检测的复函

福永街道城管科：

贵科关于《对兴围社区4个城中村现状消防栓进行检测的函》收悉，现将检测情况函复如下：

兴围社区4个城中村整治范围内现状消防栓共有31个，全部都能正常使用。

此复

深圳市福永兴围社区

投标回复函格式 第9篇

我方已经仔细阅读牛XXXXXX有限公司混凝土减水剂采购项目招标文件，我方愿意参加包件号牛13号的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件(正本一份，副本四份)。我们经详细研究，郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我们愿意按照招标文件的条款和要求，提供货物和全方位全天候周到满意的服务，直至剥得精光。

我方认真阅读了贵公司的技术条款，基准混凝土减水率≧≧25%，(试验方法按GB8076-第6条)。1h塌落度损失值≤20mm。更无比钦佩地接受贵公司研发的配合比：普通C30混凝土基准配合比为：牛十三牌P.O42.5水泥、中砂(河砂)、卵石5-31.5mm、Ⅱ级粉煤灰、S95矿粉。总胶凝材料用量345±5kg/m3，其中牛十三牌水泥用量230±5kg/m3，用水量≤150kg/m3，水胶比0.43。

我们对贵公司的配合比作了详尽的正交反交顺交逆交等等诸多的实验，得出的结论如下：

1：空白混凝土塌落度在210CM左右时实际需水量为217kg/m3，按照贵公司提出的用水量不超过150KG/m3为原则，实际减水率要在30.87%以上才可以通过。

考虑到诸多的潜规则问题，我方设计减水率控制在贵公司提出的25%之内，我方作为专业混凝土添加剂生产厂家，单纯从减水率的概念出发，当掺量在1.8-2.0%时，聚羧酸母液必须在含量8.0以上才能达到。当然这里有技术水平的差异，说不准高人5.0就足够了。

现在算算成本，目前聚羧酸母液原材料成本价格在5600/吨左右徘徊，加上人工水电约6000元/吨。也就是说，每一个聚羧酸一个点的单价为150元。也就是说复配满足牛十三公司的减水剂聚羧酸母液在1200元/吨左右。

众所周知，复配还要小料，小料的成本随季节不同而变化，这里给一个平均值，每吨100元。加上运费税金等等，基本价格应该在1450元/吨之间徘徊。也就是说，在生产厂家出厂基本符合牛十三公司要求的减水剂单位成本在1450元/吨。这里表述的仅仅是满足基本减水率的要求，其他的还在外晒太阳。

综合牛十三公司研发的普通C30配合比，也就是说每一个立方的混凝土外加剂掺量在6.3KG-7.0KG，也就是说单方混凝土外加剂成本在9.14元--10.15元之间。

针对于贵方的详尽技术条款和商务条款，我方报价混凝土外加剂方量包干价10.20元。

这年月，能赚5分钱不容易，所以，我感到高兴的是，我方的报价在贵方开出的标底价8.50元/方，刚好没超过贵方提出的+20%。

我很荣幸，我的`报价是正确的。

我在想贵方提出的不超过标底8.50元/立方20%的金钱慨念。恕我龌蹉，就算最高价10.20元中标，难道贵方算出来了，让投标方赚5分钱?这也太牛了吧?难怪贵公司美其名日牛十三公司!

我的妈妈呀，这5分钱还不包含一切财物成本。

去他娘的三十三，先投再说。

我方无法预知贵公司最终定价，但我公司在这明确承诺，一如向毛主席宣誓表态：

一、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，直至感动贵方各级领导。

二、我们同意按招标文件中的规定，合理的不合理的都无条件被强奸，反抗不成就尽情享受，享受招标带来的快感。

三、我们承认报价是中标的重要选择标准，但不是唯一选择标准。我们理解领导的苦与难，手板手背都是肉。就好比当下，谁他娘的没个三妻四妾的，该照顾的还得照顾。

四、我们已经详细审核了全部招标文件，我们完全理解并同意招标文件规定，对这方面没有不明和误解。就算有看不懂的地方也装做膜拜范，把胸脯拍得做鼓响地响应一切招标号召。

五、最终的结果，一旦我方与贵方恋爱成功并最终洞房产子，我们愿按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国婚姻法》履行自己的全部责任，直至寿终正寝。

投标单位名称：XXXX添加剂有限责任公司

法人或委托代理人：XXXX

传真：**********

电话：**********

XXXX年xx月xx日

回复函 第10篇

江川县建设工程质量安全监督管理站：

我方接到你单位于2011年11月14日下发的整改通知后，已完成了以下几项工作，现报上，请予以审核：

一、A幢1-11轴5.00米标高模板过早，地下地室水池壁拆模过早：

在板受力最大的地方加设顶杆支撑，以防板下沉。地下室自进行沉降观测、变形观测。

二、混凝土柱根部砼漏浆，蜂窝、麻面

1、蜂窝：对于较浅的区域，剃除松散层并冲洗后，采用高标号水泥砂浆填补找平，并洒水养护；对于较深的，将松动的石子凿除，冲洗后，用比原标号高一级的细石混凝土填补，使其强度达到设计要求。待清除和进行鉴定后，再做整改方案。

2、麻面：将出现麻面的混凝土表面用钢丝刷，用1：1或1：2水泥砂浆抹面、压光。修补完后适时浇水养护。

三、1、我单位一定按照相关法律、法规要求将项目组织机构完善起来，人员资质证书及其他相关证件正在收集整理中。

2、施工组织设计按照相关法律、法规和现场实际情况重新编审。

3、材料、设备进场要认真做好记录并检查合格证和出厂检测报告，并联系见证取样，进行送检。（设备要开箱检查）。对于不质量不合格，缺少合格证和试验报告的产品，一律不准进场使用。

四、施工临时用电

1、加设三级配电箱，并加装二级漏电保护器，每台用电设备已加设各自专用的开关箱，实行“一机一闸保护”。

2、将电缆干线埋地或架空敷设。

3、橡皮电缆架空敷设，沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。

五、A幢1-10轴8.00米标高的地方正在安装柱、梁、板模板，待模板安装完毕后搭设安全网进行安全防护。

厦门中联建设工程有限公司云南分公司

江川农贸市场改造项目部

2011年11月15日

监理意见：

回复函 第11篇

回复函范本一

回复函

XXXX先生:

五月二十日有关第645号定单的来信收到。

得知错运货物，本公司感到抱歉。正确的货物已安排空运，应于一周内运抵。有关文件将加函寄上。

烦请暂存错运给贵方的货物。

如有任何疑问，欢迎与本公司联络。对于是次错失，谨再次表示歉意。

销售部主任

xxxx年5月20日

回复函范本二

劳动部办公厅关于因工伤残人员享受护理费的条件等问题的复函

(劳办发[20066]113号)

山西省劳动厅：

你厅请示如何掌握因工伤残人员享受护理费的条件等问题的便函收悉，经研究，答复如下：

二、伤残人员护理依赖五项条件的具体掌握问题，要由劳动鉴定委员会根据鉴定医生的意见研究确定。

2009年12月17日

无意见回复函 第12篇

XXXX办公室：

《XXX监管办法（暂行）（征求意见稿）》符合XX实际，操作性和针对性较强，有利于安全生产工作有效开展，特别对XXX等人员集聚场所的消防安全起到有效监管作用，能够进一步提升XX场所的主体责任意识。我局对《XXX监管办法（暂行）（征求意见稿）》无意见。