施工班组承包协议书范文

施工班组承包协议书范文第1篇

承包班组：

乙方代表人(班长)姓名：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，双方经过友好协商并同意订立本合同。

第一条、工程概况

1工程名称：

2工程地点：

3结构形式：第二条、承包内容及形式

1至绑扎作业现场的全部吊装运输等工作项目、洽商变更项目、文明施工、竣工清理、工具、现场生活区清洁卫生。

2承包形式：劳务分包

第三条、质量标准

1质量标准：

2验收标准：

第四条、工期

1乙方在接到甲方发出的中标通知书的第

2开工日期

3竣工日期4其它工期的约定：执行双方确认的生产进度计划表中所明确的日期。

第五条、合同价款

1双方确定综合单价为一次性包死单价 2建筑面积根据政府或行业主管部门及建设方规定经双方核算确认的面积为准。

第六条、合同价款的结算和支付

1甲方按施工人数每月每人发元生活费，每三个月工资发放至所完工程量价款的%，乙方按合同约定或按乙方其它书面形式约定的质量和工期要求完工或竣工，并通过质检监督部门验收合格后30个月内付至所完工作量价款的%，余

款%的保修款于年春节前付清。

第七条、质量、工期、文明施工、违约

1分项工程一次交验合格率应达到%，以甲方质量部门报监理验收次数为准，每

出现一次验收未合格，甲方扣除乙方元劳务费并由乙方承担返工、修复期间而

造成材料、机械租赁、周转材料等损失的费用。

第八条、安全责任

1乙方承包负责人必须在现场负责安全管理和监督工作。

2乙方职工进场后由甲方安全员统一组织进行三级安全培训教育和考试，经考试合格后方

能上岗作业，违者罚款元，并让其立即停工直至培训合格后上岗。

3乙方应严格执行甲方下达的施工安全技术交底，乙方必须按有关规定和甲方要求做好现

场的安全设施和安全标识，以确保安全施工。除甲方违章指挥造成的事故外，所造成的一切

安全事故的责任及经济损失均由乙方承担。

4乙方所有人员应服从甲方安全员的指挥和管理，甲方安全员有权对乙方人员违章行为，

打架、闹事行为进行阻止和罚款，根据情节每次可罚款元，直至下令停工。

补充条款：

1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

施工班组承包协议书范文第2篇

乙方：

钢筋分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇顺河街

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。

四、承包方式和承包范围

4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

4.2承包范围：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。

。

五、工程结算

5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。

5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。

六、工期要求

6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

柒、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：

乙方：

身份证： 身份证： 年月日

建筑工程模板班组劳务承包协议书(模板)

甲方：

乙方：

模板分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程，含周辅材料，(模板，方木，顶朩，元丝元钉，火钩，丝杆)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具

的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

年月日

建筑工程泥工班组劳务承包协议书

甲方：

乙方：

泥工分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础(含基槽，坑，捡底，地下室捡平等)，外墙砖粘贴，外架搭设(架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：垫至转换层后，毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：在施工过

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

施工班组承包协议书范文第3篇

(以下简称甲方)

承包方：

(以下简称乙方)

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、

工程概况

1.

工程名称：

______________

2.

工程地点;

3.

建筑面积：约____________

4.

结构形式：框架结构

二、

现场代表

1.

甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2.

乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、

乙方工作内容及范围

框架工程、从基础承台

开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1.

图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝(必须密实)，砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆(刷界面剂)。

2.

一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光(不包括倒混凝土)。

3.

各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角(边角)檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛(洗砂)油漆部分刷毛(洗砂)不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4.

斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、

工作期限

1.

开工日期

年

月

日;完工日期

年

月

日

2.

施工进度满足甲方总体进度要求，总工期(以建设单位规定的日期为准)。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。

3.

如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。

4.

本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。

5.

乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。

五、质量标准

1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。

2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。

3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方(保修金甲方不支付利息)，保修期从竣工验收后算起。

六、定额结算方式及内容

1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。

2.按建筑面积______元/㎡(大写___________元)计算(单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷

元/㎡、零星

元/㎡、卫生

元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分)其它所有泥工部分全部包括在内。

3.施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工(大工)150元/天、男杂工(小工)90元/天男、杂工(小工)80元/天(工作时间为九小时。，

综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费

、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。

4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费(含植拉结筋)。

七、工人工资管理，支付方式及时间

1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工(砌体结束)支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。

2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺(20天内迟发工资)不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公

3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。

八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。

2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。

3.事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下(含叁万元)的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。

九、文明施工

1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。

2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。

十、违约和争议

1.本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。

2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自行负责)并书面通知乙方，直至终止协议。

3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。

4.本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。

5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

年

月

施工班组承包协议书范文第4篇

公司地址：

承包方(全称)：(简称乙方) 承包方法定代表人：

公司地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，在施工总承包主合同基础上，签订本补充协议。

一、工程概况和承包范围

1、工程名称：

工程地点：

2、工程简况：建筑面积约㎡(包括地下室)

3、工程承包范围：承包范围为设计施工图纸范围内的全部内容总承包。包括土石方工程、基础地基工程、主体土建工程、园林绿化工程、道路管网、门窗工程、给排水、防水、保温、强弱电工程、消防设备安装工程、室内外装饰工程，以房屋散水外边缘为界范围内的所有工程。

二、明示适用的法律、法规及其他规范性文件等：《建设工程质量管理条例》、财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》。

三、合同工期

工期暂定日历天，自开工之日起计算。进场时间以甲方进场通知书为准，正式开工以施工许可证确定日期为准。

四、质量标准：合格。

(楼面在浇筑楼板时原浆找平，不做砂浆找平层，天棚采用清水模板，不抹砂浆，只刮白，厨房卫生间除外)

五、合同价款

金额(大写)：元(人民币)

即，￥：元(以竣工决算为准)

六、施工合同履约保证金的支付及返还。

1、在签订合同后乙方进场后七日内，乙方向甲方缴纳双控资金万人民币(大写：万元人民币，其中：现保万;银行保函万。)

2、双控资金使用：该双控资金乙方可以动用在该项目上，乙方向甲方商议动用该款项时，甲方不得以任何理由拒绝。如乙方施工到两层楼面后可解冻双控资金。

3、乙方如不能按时交纳双控资金，则本协议自动终止，乙方无条件退场。双方承担各自的经济损失。

4、保证金退还：

七、合同价款结算及调整标准

1、工程造价按<2009年****省清单计价定额>，工程量按实结算。规费按一类工程一级一档取费不下浮。

2、材料价格调差：按施工同期《****市工程造价信息》和当地信息价中的材料价格计算。砂、碎石、卵石等地方材料按《****市工程造价信息》上月的当地信息价格计算。信息价中缺项的材料，乙方先报材料价格并提供样品，经甲方确认后作为结算依据，否则按照施工期间平均价结算。

3、人工价格调差按****省造价总站相关规定执行。

4、以上(2)、(3)条中调差的部分不作为取费基础，但计取全部税费。

5、工程结算依据：本协议，施工图纸，设计变更，现场有关签证，按实结算的工程量。

八、工程款支付

1、预付款：

2、工程款支付：

1、按月进度支付，每月25日由乙方上报工程量，甲方在次月5日前完成审核并支付乙方当月工程量的%的工程款;(3)工程完工达到验收条件，支付至已完工程全部总价的%;(4)该工程验收合格后七天内支付至已完工程总价的%给乙方;(5)决算审核完成后七天内支付至决算总价%给乙方，其它的%留作维修金;(6)工程竣工验收合格一年后，甲方退还乙方50%的质量保修金，竣工验收合格两年后退还50%的质量保修金(扣除因质量问题发生的保修费用)。

3、工程结算、审计：

乙方承包的工程全部按期顺利、安全竣工验收合格，从验收合格之日起30日内乙方应向甲方提交符合相关规定标准要求的工程竣工资料、工程总结算资料等四套。由甲方组织人员进行结算审计工作或甲方委托第三方进行结算审计。乙方报审工程总金额与最终审计审定工程总金额之差(即审减额)与最终审计审定工程总金额之比小于5%时，审计费由甲方全部承担;审减额与最终审计审定工程总金额之比超过5%但小于10%时：甲方按审减额的1%收取乙方的审计费;审减额与最终审计审定工程总金额之比超过10%小于20%时：甲方按审减额的2%收取乙方的审计费;以此类推(每增加10%则增收1%的审计费，总额可以超过实际支付的审计费用)计算。

结算审计工作甲方应在收到完整的竣工验收资料和结算书三个月内完成审核工作，因甲方原因未完成决算审核工作的，视为认可乙方报送的决算价格，并以此作为为合同总价按约定支付工程款。

3、甲方承诺将支付的本工程所有款项汇入乙方以下账户，否则乙方有权视作甲方没有支付：

开户行：

账号：

除乙方有书面授权外，甲方不得转付相关材料、人工等款项，也不得以现金、承兑汇票、支票等方式支付给任何个人，否则视为甲方没有支付款项给乙方。如乙方收款账户变更，则在收款前项甲方出具乙方法定代表人签发的账户变更文件，甲方须支付到变更后的账户。

九、材料供给方式和专业分包工程

1、本工程材料全部由乙方自行采购，大宗材料和装饰材料必须征得甲方和监理的认可。

2、如合同范围以外的甲方专业分包工程，如甲方需以乙方名义开票，税金由甲方承担，同时甲方向乙方支付分包工程造价3%的总包管理费。

十、其它约定

1、合同签订后，甲乙双方设立双控账户，该账户由双方共同管理。乙方履约保证金、甲方的全部售房款均必须进入该双控账户。该账户所有款项必须用于本工程建设，专款专用，任何一方均不得以任何理由挪用。乙方有权在甲方售楼单位安排人员、建立制度对售房款项进行监督和管理。

2、如因非乙方原因造成乙方进场后一个月内无法正常施工，甲方应先退还乙方交纳的全部双控资金，并向乙方支付双控资金利息补偿金(按月利率2%计算支付)，同时给予乙方工期顺延。本协议其它约定仍然有效，待工程满足进场施工条件时，乙方再交纳相应的双控资金。

3、如甲方不能及时办理施工手续导致乙方无法按时开工，则甲方应给予乙方工期顺延，并赔偿乙方相应的损失。在整个施工过程中如因甲方原因造成乙方停工(停水停电除外)累计二十天以内的不作补偿，工期顺延;超过二十天以上的按乙方实际损失补偿，且工期顺延。

4、在合同约定未到甲方拨付工程款时，因乙方资金短缺导致无法正常进行需甲方出资解决时，乙方自动退出本项目的承建工作，本合同终止。经甲、乙双方核量后支付完成工程量90%，乙方所缴双控资金作为违约金不再退还。

5、甲方不能按时支付工程款的约定：结算日十五天内甲方支付工程款不得少于应付总额的90%，否则乙方有权停工，并甲方每天按应付工程款的千分之五赔偿

给乙方停工损失费。同时应付未付部分的款项按2%的月利率计算支付给乙方工程款利息补偿金，如2个月内没有补齐应付款项，乙方有权停工;甲方不按时支付工程竣工决算尾款时，自工程竣工决算(审计确认)之日起以3%的月利息计算支付给乙方，直至付清全部应付款。

7、周边及土地纠纷由甲方出面负责协调解决。

8、由于该工程实际情况，分为东、西两面施工。西面工程有陆万多平方米，已具备进场施工条件，先行开工。东面工程有捌万多平方米，现已进行拆迁工作，在西面工程进场后三个月后开始施工。如东面工程没在西面工程进场三个月后动工，则视为甲方违约，甲方按双控资金的3%的月利息计算支付给乙方，直至付清全部应付款。

十二、本协议与双方签订的其他建筑施工合同协议条款具有同等法律效力，如果双方签订的其他建筑施工合同协议条款与本协议有抵触者，以本协议为准。 十

三、本协议未尽事宜，双方协商解决。

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执行叁份。

十五、本协议由双方签字盖章之日起生效，履行完即失效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

施工班组承包协议书范文第5篇

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程承包内容

1、基础、主体砼结构(含构造柱、圈梁、门窗过梁、压顶、线子、预留洞口)零星工程的模板制作、支设、拆除及施工图纸(设计变更、技术核定)所包含的全部施工内容，包括一切用料的水平转运和垂直运输(不分次数)，与模板工程相关的所有材料(如钢管、钢模、扣件、U形卡、顶托、九夹板、竹胶板、木材等)进场后的卸车。工完必须做到场清、料净，下层拆除的模板、钢管、扣件、木枋、顶托等分别清理堆码整齐，周转到上层使用，依次类推。待模板工程完成后应将模板、钢管、扣件、木枋、顶托螺栓等周转材料分类分规格堆码整齐，堆码在甲方指定的地方。剔打因涨模、跑模引起的多余砼。

2、模板的清理、重复制作、刷脱模剂(每次用前必须刷一次，漏刷罚款 元/块人次)，使用过程中和使用过程后扣件的浸油清洗(若不做，按现场所进扣件 元/个进行扣罚)。

3、接受上级各有关部门各种形式检查时属本班组工作内容的现场清理，派专人协助现场施工人员的放线，抄平(每次不少于2人，不另给计时工)。

4、自用的机具、工具(如圆盘锯及锯片、刨木机、电锤、断线钳、拆模板的撬棍等自备，亦包括辅材如钉子、铁丝、拉杆、双面胶、封口胶)等，甲方不予提供。

5、加工桌台的搭设，若需搭设安全防护棚或防雨棚由乙方自行按规定搭设直至满足要求(不另给计时工)，后浇带的二次施工属本班组模板的支设，该处模板计算工程量时只计算一次，不得因为操作因素而另外多计。各种架材及模板拆除后，按甲方现场管理人员指定的地点归顺堆放。

6、所有预制构件(包括砼内撑)盒子的制作，固定墙、柱插筋架管的搭设及钢筋焊接时的操作架，突出砼面的螺杆、导管的切割，阴、阳角及砼接头面的打磨处理。楼层及柱面漏浆混凝土的清洁和冲洗。

四、承包单价基础部分按模板接触面积 元/m2计算，主体部分及2次结构按砼构件图示尺寸的模板接触面积 元/m2计算。

(一)、若乙方按承包内容达到以下质量约定标准，按期完成每周或阶段性的基础任务，同时达到安全、文明施工的要求，按以上单价进行计算。

(二)、若乙方按承包内容未按期完成每周或阶段性的工期任务，同时达到了安全、文明施工的要求和质量约定标准，按砼模板接触面积 元/m2，结合以上相关单价：如有累计两次未完成周计划或阶段性计划，罚款：500.00元;如有累计叁次未完成周计划或阶段性计划将重罚，金额在30005000以内。本条单价作为阶段性最终结算单价，竣工决算时不予找补。

(三)未达到安全、文明施工的要求和质量缺陷者再按后面的约定给予处罚。以上单价包括模板支设和拆除、辅助材料(如铁钉、铁丝、泡沫条等)、机具(如园盘据、刨工机、锯片、扳手等)及文明生产等各项费用。辅助材料和机具均由乙方自行采购使用，甲方不负责提供。上述工程施工单价包括：①乙方管理人员和生产、辅助工的工资、福利、补贴;②医疗、医药费;③安全生产防护用品(安全帽、安全带等)、劳保生活用品等费;④暂住费、冬雨季夜班加班费、抢工措施费、现场清扫卫生费及施工内容的全部费用。上述单价为一次性单价，不论遇到任何情况，乙方不得要求甲方涨价。

五、工期约定由于本工程要求工期紧，因此，乙方从进场之日起，必须抓紧时间，组织精干队伍，按照甲方的总体工期(主体结构为 天)及每周或阶段性下达的进度计划单(双方签收为据)合理安排，紧密配合其他工种作业不得拖延工期，务必按时完成工作任务，否则按以下处理：

(一)、乙方按时保质完成当月(周)的工作任务，结帐单价按第四条第

(一)款执行。

(二)、若乙方连续三周未能按期完成工期任务，用完成量的单价再在以上第四条第

(二)款单价的基础上下浮2[%]结付工资，下浮后的单价作为阶段性最终结算单价，不予找补。

(三)、若乙方连续三周以上未能按期完成工期任务，说明乙方无能力承包，甲方立即终止本合同，乙方退场，甲方为了把损失降到最低限度只得另行组织班组，乙方工资按第四条第

(二)款的50[%]计算，半年内一次性付清。

(四)、施工期间，无农忙假，乙方自行调配人力作好轮流作业人员的安排。否则，耽误工期按以上相关条款处理。

(五)、除待料(缺叁天以上，不含叁天)或自然灾害造成不具备施工条件工期顺延，但乙方不得以诸如受其它工种的影响等任何理由解释怠慢工期，否则视为延期处理。

(六)、为了保证工期，只要工作面出来，只要现场管理人员喊加班，不论何因素，乙方必须无条件服从。否则，当月所做工程量的单价按下浮30[%]进行决算。

六、质量约定乙方在整个施工过程中，必须服从甲方管理与安排，严格按照施工图说，设计变更和现行有关规范施工，模板工程必须达到单项合格。天棚不抹灰，其平整度要求在±5mm之内，如属乙方施工原因造成天棚不平或表面粗糙而进行的抹灰和其他措施所发生的一切人工和材料费用均由乙方负责，并在工程款中扣除。

1、乙方在制作模板时，木模必须刨光推平，接缝靠拢、每条缝隙加补双面胶、钢模加泡沫条，按图示尺寸配模，支撑加固牢靠，模板配置过程中，不得随意乱锯模板和木方，一经发现，罚款 元/人、次。

2、质量奖惩办法 ①质量奖励约定：若乙方达到了以上分项工程所述质量标准，按承包单价第

(一)款计付工资; ②如浇砼时出现漏浆或爆模、移位、标高不标准等，整改责任属乙方，并处罚100~500元/处，因此而造成工期延误时，按延误工期的相关条款予以处罚。 ③乙方施工中必须保证构件的垂直度、平整度、阴阳角方正通顺，保证一次性验收过关，否则承担打磨责任，所需工具(如角磨机、砂轮机等)自行负责，对一次性不能验收过关，影响下道工序(扎筋和浇砼)的时间，处罚 元/次。以上各项的罚款在当月的工资中扣出。

七、安全与文明施工约定乙方在施工作业中，必须遵守甲方和有关部门的安全文明施工管理及规定，严格按照安全操作规程施工作业，必须做到以下几点：

1、乙方从进场之日起，必须对所有进场的工作人员进行入场教育，签订安全合同和安全生产承诺书，若确实需要新工人进场，必须当日上报甲方本工程项目部，完善有关手续，否则被发现后奖处以 元/人的罚款，且立即清退出场。

2、乙方的每一作业人员必须穿戴整齐，在施工围墙内做好“三件宝”工作，戴好安全帽，高空作业拴好安全带(未戴或已戴安全帽不规范者，罚款 元/人次，高空作业不拴安全栓的，罚款 元/人次，并立即停止其施工作业)，自行搭好加工桌台及切割机防护罩，不准违章、冒险、蛮干作业，对不安全的地方，要及时向现场施工人员汇报，待处理好后方可继续施工。严禁酒后上班，打架斗殴，严格遵守甲方的一切规章制度(对酒后上班者，罚款 元/人次，打架斗殴者，罚款 元/人次，严重者移交公安机关处理)。

3、乙方必须做到安全生产文明施工，做到工完料尽场地清，对成材、成品或半成品等材料按甲方管理人员指定的地点堆放整齐，特别注意漏浆(如有)要及时清理回用，否则，罚款 元/处。

4、严禁在钢筋已入模的周边锯木或加工，防止杂物进入，每工作面施工完毕，注意模板内的杂物清理和冲洗，做到及时完善，不得延误检查验收和浇砼时间，否则，罚款 元/处，且立即完善冲洗工作，对重犯三次(包括三次)以上者，加倍重罚。

5、支模时若将成型的钢筋骨架、成品或半成品损坏责任在于自身，自己和钢筋工组协商解决，保证立即整改完善，不得延误检查验收时间，否则按以上条款处罚执行。

6、乙方(包括其作业人员)进入施工现场后，应自觉遵守现场、公司及国家有关安全文明施工条例、规范和规程，服从甲方管理，自身的安全责任乙方自己承担，因乙方原因造成的安全事故由乙方全部承担，如属意外工伤小于等于 元(指每次)处理事故的费用均由乙方负全责，甲方不承担任何费用。金额大于 元的事故，保险公司赔付后费用承担比例为甲方承担 [%]，乙方承担 [%]。

7、如乙方的作业人员违背有关规定，甲方有权立即清退其出场，若遭有关部门的经济罚款，除承担该罚款金额外，另甲方加罚该额1.5倍的罚款。以上第

6、7项的经济损失和罚款，现金兑现，或由甲方在乙方的承包额款和保证金中扣除，或向人民法院起诉后追索。

八、付款方式乙方在保质按期完成任务的前提下，每月25日前乙方自行将已完成的工程量报甲方分管施工员审核，经甲方施工负责人确认后，报项目经理审批，公司根据项目经理审批金额于次月10日左右按完成进度的 [%]支付进度款。

1、主体结构完工之前，扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例，每月按审定量的 [%]进行支付。

2、主体结构完工的当月，扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例，按总工程量审定量的 [%]进行支付。

3、余款待主体结构验收完毕，涨模跑模的砼剔打完成，办理完结算手续后两个月内一次性付清。

4、支付手续：符合财务规定的工资表和所有工人的身份证复印件，复印件要与本人的体貌特征相吻合，不得搞虚假身份证。并且要有工人本人在工资表上签字。说明：以每层砼浇筑完，模板拆除，场地清理完毕为楼层结帐标准。

九、履约保证金乙方为了更好地履行合同，确保工程质量、施工进度、施工安全，乙方必须向甲方交纳人民币 元( 元)的保证金，乙方完成所承包的施工内容，未发生质量、安全、治安、罚款等事件，施工进度满足甲方的要求，甲方无息退还给乙方。如果发生罚款事件，罚款总金额甲方有权从乙方交纳给甲方的保证金中扣除，不够的部分从乙方承包的劳务工程款中扣除。

十、违约责任

1、若甲方原因，影响乙方不能按期完成计划内容，责任在于甲方。

2、若乙方不听从甲方管理与安排，另行其事，未能按本合同达到质量标准及按期完成作业任务，按前面约定内容处理。

3、本合同生效后，如乙方中途变更合同内容或提出加价或中途自愿退场，甲方有权立即终止合同，更换作业队伍，只支付所发生人工费总额的 [%];如属被甲方开除，只支付所发生人工费总额的 [%]，并在开除后的三个月内付清，但保证金不予退还。

4、如乙方中途自身人力不足或财力不够，影响工期与质量甲方有权立即采取如下措施(任选一项)，避免(或减少)因乙方造成的损失。 ①终止本合同，更换作业队伍，只支付所发生人工费总额的 [%]，余额在该工程竣工后两月支付。 ②甲方另组织丙方人员进行突击施工，丙方人员工资按甲方单价的1.5倍计算，由甲方在乙方的承包额中扣出支付;

5、若属乙方工作内容而又不及时或纯粹不做时，甲方组织他人作业，按乙方单价的2倍计算扣除支付他人。十

一、行为约定乙方的工作人员要遵章守纪，严格服从甲方管理及有关规定，必须做到以下几点：

1、为了便于管理，做好本组工人的管理和安排，进场一月内调配好其人员工作范围及内容，一月后原则上要求全员固定，若遇个别调皮不敬业需要开除者，乙方书面报告分管施工组负责人，经签字同意后报项目部备案，但一次不能超过5人。对私自放人不报者，罚款 元/人，换人人数超过5人的，罚款 元/人。

2、为了双方有力配合，促进工作联系与开展，乙方当事人必须常驻现场，有事必须书面向分管施工组负责人请假，经签字同意后上报项目部备查，但每月不得连续超出两天(婚、丧假除外)，若有违背按 元/人次处以罚款，在其当月的工资中扣除，且上班期间，同甲方管理人员一样，每日实行指纹考勤制度。

3、乙方必须自身严格管理，爱惜公司财物，严禁浪费材料，长材短锯，认真配料，若不该锯的材料而锯之，按整块材料原价赔偿。因场地窄小，充分利用甲方原有材料，不得以任何理由不利用，否则视浪费行为处理。

施工班组承包协议书范文第6篇

乙方：

丙方：

依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

一、甲方与乙方在2011年12月6日签订的《建设工程施工承包合同》2011年12月20日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。

二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订合同之日2013年月日付款20万元，剩余40万元由内方在2014年月日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效

甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司

乙方：

丙方：

后附：

1、2011年12月16日是(建筑工程施工承包合同)

2、2011年12月20日(建筑工程施工承包合同补充协议)