班组承包协议书范文

班组承包协议书范文第1篇

乙方：

钢筋分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇顺河街

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。

四、承包方式和承包范围

4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

4.2承包范围：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。

。

五、工程结算

5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。

5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。

六、工期要求

6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

柒、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：

乙方：

身份证： 身份证： 年月日

建筑工程模板班组劳务承包协议书(模板)

甲方：

乙方：

模板分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程，含周辅材料，(模板，方木，顶朩，元丝元钉，火钩，丝杆)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具

的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

年月日

建筑工程泥工班组劳务承包协议书

甲方：

乙方：

泥工分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础(含基槽，坑，捡底，地下室捡平等)，外墙砖粘贴，外架搭设(架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：垫至转换层后，毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：在施工过

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

班组承包协议书范文第2篇

(以下简称甲方)

承包方：

(以下简称乙方)

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、

工程概况

1.

工程名称：

______________

2.

工程地点;

3.

建筑面积：约____________

4.

结构形式：框架结构

二、

现场代表

1.

甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2.

乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、

乙方工作内容及范围

框架工程、从基础承台

开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1.

图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝(必须密实)，砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆(刷界面剂)。

2.

一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光(不包括倒混凝土)。

3.

各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角(边角)檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛(洗砂)油漆部分刷毛(洗砂)不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4.

斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、

工作期限

1.

开工日期

年

月

日;完工日期

年

月

日

2.

施工进度满足甲方总体进度要求，总工期(以建设单位规定的日期为准)。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。

3.

如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。

4.

本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。

5.

乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。

五、质量标准

1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。

2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。

3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方(保修金甲方不支付利息)，保修期从竣工验收后算起。

六、定额结算方式及内容

1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。

2.按建筑面积______元/㎡(大写___________元)计算(单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷

元/㎡、零星

元/㎡、卫生

元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分)其它所有泥工部分全部包括在内。

3.施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工(大工)150元/天、男杂工(小工)90元/天男、杂工(小工)80元/天(工作时间为九小时。，

综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费

、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。

4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费(含植拉结筋)。

七、工人工资管理，支付方式及时间

1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工(砌体结束)支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。

2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺(20天内迟发工资)不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公

3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。

八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。

2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。

3.事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下(含叁万元)的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。

九、文明施工

1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。

2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。

十、违约和争议

1.本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。

2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自行负责)并书面通知乙方，直至终止协议。

3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。

4.本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。

5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

年

月

班组承包协议书范文第3篇

承包班组：

乙方代表人(班长)姓名：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，双方经过友好协商并同意订立本合同。

第一条、工程概况

1工程名称：

2工程地点：

3结构形式：第二条、承包内容及形式

1至绑扎作业现场的全部吊装运输等工作项目、洽商变更项目、文明施工、竣工清理、工具、现场生活区清洁卫生。

2承包形式：劳务分包

第三条、质量标准

1质量标准：

2验收标准：

第四条、工期

1乙方在接到甲方发出的中标通知书的第

2开工日期

3竣工日期4其它工期的约定：执行双方确认的生产进度计划表中所明确的日期。

第五条、合同价款

1双方确定综合单价为一次性包死单价 2建筑面积根据政府或行业主管部门及建设方规定经双方核算确认的面积为准。

第六条、合同价款的结算和支付

1甲方按施工人数每月每人发元生活费，每三个月工资发放至所完工程量价款的%，乙方按合同约定或按乙方其它书面形式约定的质量和工期要求完工或竣工，并通过质检监督部门验收合格后30个月内付至所完工作量价款的%，余

款%的保修款于年春节前付清。

第七条、质量、工期、文明施工、违约

1分项工程一次交验合格率应达到%，以甲方质量部门报监理验收次数为准，每

出现一次验收未合格，甲方扣除乙方元劳务费并由乙方承担返工、修复期间而

造成材料、机械租赁、周转材料等损失的费用。

第八条、安全责任

1乙方承包负责人必须在现场负责安全管理和监督工作。

2乙方职工进场后由甲方安全员统一组织进行三级安全培训教育和考试，经考试合格后方

能上岗作业，违者罚款元，并让其立即停工直至培训合格后上岗。

3乙方应严格执行甲方下达的施工安全技术交底，乙方必须按有关规定和甲方要求做好现

场的安全设施和安全标识，以确保安全施工。除甲方违章指挥造成的事故外，所造成的一切

安全事故的责任及经济损失均由乙方承担。

4乙方所有人员应服从甲方安全员的指挥和管理，甲方安全员有权对乙方人员违章行为，

打架、闹事行为进行阻止和罚款，根据情节每次可罚款元，直至下令停工。

补充条款：

1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

班组承包协议书范文第4篇

乙方：

钢筋分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇顺河街

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。

四、承包方式和承包范围

4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

4.2承包范围：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。

。

五、工程结算

5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。

5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。

六、工期要求

6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

柒、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：

乙方：

身份证： 身份证： 年月日

建筑工程模板班组劳务承包协议书(模板)

甲方：

乙方：

模板分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程，含周辅材料，(模板，方木，顶朩，元丝元钉，火钩，丝杆)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具

的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

年月日

建筑工程泥工班组劳务承包协议书

甲方：

乙方：

泥工分项工程劳务合同内容介绍：

蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、 设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础(含基槽，坑，捡底，地下室捡平等)，外墙砖粘贴，外架搭设(架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责)。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

7.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ，

7.2付款方式：垫至转换层后，毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ，按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。

八、工期要求

8.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

8.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：在施工过

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

班组承包协议书范文第5篇

(以下简称甲方)

承包方：

(以下简称乙方)

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、

工程概况

1.

工程名称：

______________

2.

工程地点;

3.

建筑面积：约____________

4.

结构形式：框架结构

二、

现场代表

1.

甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2.

乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、

乙方工作内容及范围

框架工程、从基础承台

开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1.

图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝(必须密实)，砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆(刷界面剂)。

2.

一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光(不包括倒混凝土)。

3.

各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角(边角)檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛(洗砂)油漆部分刷毛(洗砂)不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4.

斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、

工作期限

1.

开工日期

年

月

日;完工日期

年

月

日

2.

施工进度满足甲方总体进度要求，总工期(以建设单位规定的日期为准)。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。

3.

如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。

4.

本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。

5.

乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。

五、质量标准

1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。

2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。

3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方(保修金甲方不支付利息)，保修期从竣工验收后算起。

六、定额结算方式及内容

1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。

2.按建筑面积______元/㎡(大写___________元)计算(单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷

元/㎡、零星

元/㎡、卫生

元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分)其它所有泥工部分全部包括在内。

3.施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工(大工)150元/天、男杂工(小工)90元/天男、杂工(小工)80元/天(工作时间为九小时。，

综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费

、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。

4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费(含植拉结筋)。

七、工人工资管理，支付方式及时间

1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工(砌体结束)支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。

2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺(20天内迟发工资)不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公

3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。

八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。

2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。

3.事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下(含叁万元)的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。

九、文明施工

1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。

2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。

十、违约和争议

1.本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。

2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自行负责)并书面通知乙方，直至终止协议。

3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。

4.本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。

5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

年

月

班组承包协议书范文第6篇

甲方：福建省工业设备安装有限公司石狮工程处 乙方：林金明

甲方确定将厦门鑫海油库管槽开挖承包给乙方，为确保工程质量、安全、工程等目标实现，经双友好协商，特签定承包合同，以便双方共同执行。

条一条：工程概况

工程名称：厦门鑫海油库管槽开挖 工程地点：厦门翔安

条二条：承包内容、范围及依据

1、乙方自主经营、自负盈亏，以深圳天阳设计院的管道施工图为工作范围，工作内容包括管槽开挖、回填、管座平基。施工依据：以施工图纸要求及有关规范为施工依据，若超出图纸部份按实际增加结算。

2、乙方应自己提供工程所需的机械、人工、材料。 第三条：合同承包价款

1、每米管槽10.5元。(工作范围视现场情况定)

2、检查井每深米：120元。(井径1000mm) 第四条：甲方的职责

1、负责与土建单位及业主协调;

2、提供有资质单位设计图纸，并盖有资格章;

3、负责办理乙方人员进出厂手续;

4、甲方应及时提供材料、及时交付工程进度款，否则就应承担延误工期所发生的一切经济损失;

5、甲方提供乙方的食宿方便，但所发生的费用由乙方自理; 第五条：乙方职责

1、服从甲方的工作安排，提供足够的施工人员，满足甲方的工期要求，否则甲方有权把乙方所负责的项目交由另外班组施工，所增加的费用从乙方工程款里扣除;

2、参加安装的人员应有相关的资格证书;

3、按设计及有关标准进行施工开挖及回填。

4、必须做好安全防护措施，搞好职工教育，任何安全事故均由乙自行负责;

5、配合完成整个工程的施工项目; 第六条：付款方式

1、

2、 按甲方确认乙方的月施工工程量的60%支付; 工程完工后甲方一次性付清;

第七条：

1、本合同双方签字盖章后生效，工程完工工程款付清后失效;

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

甲方：省安装公司石狮工程处

乙方(签字)：

代表签字：

年

月

日

年

月