人工挖孔桩施工合同

人工挖孔桩施工合同（精选6篇）

人工挖孔桩施工合同 第1篇

人工挖孔桩施工合同

甲方： 乙方：

经甲乙双方共同协商一致，现甲方将北海市第三中学临时风雨长廊的人工挖孔桩工程分包给乙方施工，根据现场条件及规定，本着平等、自愿互利的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料。

4、承包范围：共18根桩，桩径为Φ1200、1500、1800。

5、施工工期约30天。

二、甲方责任：

1、负责桩位的放线定点。

2、负责挖孔桩所用的材料运至施工现场，桩芯商品砼泵送到桩口。

3、提供工人的临时宿舍，施工中的水电、铁线、焊条、斗车。

4、负责吊车吊桩的钢筋笼并承担费用。

三、乙方责任：

1、按甲方提供的桩基础设计图纸进行施工。

2、负责挖孔桩成孔，护壁砼，钢筋笼制作安装，桩芯砼灌注。

3、负责所需的施工设备，如钢模板、空压机、水泵、焊机、摇架、铲、桶等。

4、负责工人的保险费用（甲方先出钱买，每人100元，结算后从工程款中扣除）。

5、严格执行安全操作，文明施工，保证质量。

6、施工时必须戴安全帽，如因违章操作造成安全事故，责任由乙方负责。

四、工程单价及工程量的计算及付款：

1、挖孔桩包工价：泥方：桩径1200按每米350.00元/米，桩径1500按每米508.00元/米，桩径1800按每米700.00元/米。如遇到流沙，塌方泥，入岩（包括强风化岩，中风化岩，微风化岩），旧基础混凝土，旧基础石头等由双方现场确认签证，在原单价基础上增加人工费100%，即系桩径1200按每米700.00元/米，桩径1500按每米1016.00元/米，桩径1800按每米1400.00元/米计算。

2、桩扩大头按每个100.00元结算，18个×100元/个=1800.00元。

3、工程量从第一节护壁顶端至桩底的深度计算。

4、本工程施工设备、施工人员进场正式开工后，甲方支付每人每天50元生活费，桩芯砼完成三天内将工程款的90%支付给乙方，余下10%等验桩合格后三天内一次性付清。

五、有关未尽事宜，双方友好协商解决。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方签字：

乙方签字： 电话：

电话： 身份证号：

身份证号： 日期：

日期：

人工挖孔桩施工合同 第2篇

人工挖孔桩工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关法律法规，甲方将 的人工挖孔桩基础承包给乙方施工，经双方协商，同意签订本合同并共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称： 人工挖孔桩工程。

2、工程地址：

3、桩径：桩径Φ800-1400mm

4、桩持力层：按设计要求

5、桩数量：桩型、桩号及数量按设计图纸确定

二、工程承包范围

承包范围为 设计施工图包含的人工挖孔桩的全部施工内容，包括放线定位、基坑周边和人工挖孔桩的安全设施及安全防护措施、成孔（含扩底）、施工过程中流砂层等不利地质条件的处理、砼护壁浇灌、钢筋笼制安、桩孔排水、桩芯砼浇灌养护、凿桩头、施工场地排水沟设置、桩基检测的配套工作等人工挖孔桩施工全过程和基坑内土方整平及现场安全文明施工。

三、工程承包方式：按第二条工程承包范围，不论桩径大小，桩身深度和发生何种情况，以下承包单价均不得调整。

3.1、承包单价

3.1按设计图纸、设计变更、施工合同中工程承包范围组织施工，双方议定自甲方移交的土方标高以下按桩芯钢筋砼 元/m3含税等一切费用一次性包干（含本合同第二条的所有内容以及机械进出场费、入岩增加费、孔内照明费、防有毒气体送风费、因出现流砂淤泥需进行的技术处理费、遇到孤石及地质情况与勘察报告不太相符等一切人为和非人为因素引起的费用增加、文明施工增加费、现场管理费和利润等等一切费用）。结算总价款=所有单桩桩芯钢筋砼之和× 元/m3{单桩桩芯钢筋砼是指∏×【设计桩径+(设计护壁上口宽-设计护壁下口宽）】2×（设计承台底标高至桩端标高的深度-设计扩大头圆台高-设计扩大头圆柱高-设计扩大头球缺高+0.1m+0.20m）/4和其设计扩底砼体积（含设计扩大头圆台、圆柱和球缺的体积）之和 }，不再计算其他任何工程量。

3.2甲方移交的土方标高以上，其人工挖孔桩井圈砖砌体和其砼护壁双方议定按 包干，不再计算其他费用。

3.2、以下费用包括在承包单价内，由甲方代扣代缴，在支付工程款 时按实际发生的费用扣除：

3.2.1、施工用电、用水由乙方在甲方指定地点装表按月计量，并承担水、电费用。

3.2.2、临时给水主水表至工地，小区配电房至工地临时线路安装产生的费用均包括在承包单价内，由乙方负责。

3.2.3、甲方不承担因乙方原因引起的停工损失费。

3.2.4因市场材料价格调整及政策性价格调整，结算时均不另行调整任何费用。

3.2.5由于地质发生重大异常情况，根据实际情况双方协商解决。

四、工程合同工期

4.1本工程分两段施工，每施工段工期为 日历天，开工日期为 年 月日（以甲方开工通知书为准），不良天气影响、法定节假日等因素均包括在合同总工期内。

4.2由于连续停电超过24小时或不可抗力因素引起的工期延误，其工期签证顺延。

4.3由甲方通知和设计变更引起乙方停工半天以上，工期相应顺延。4.4工期奖罚

按期完成，不奖不罚，如未按合同工期完成，处以乙方1000元/天的违约金，上不封顶。因质量问题引起的工期延长，则按1500元/天处以乙方1500元/天的违约金，乙方按合同工期提前竣工，则按1000元/天累计计算对乙方给予奖励。

五、工程质量

5.1按照执行国家桩基质量验收规范及工程质量评定标准进行验收，要求一类桩≧90%且不低于二类桩，工程质量达到合格标准，其他符合桩基检测技术规范要求。

5.2人工挖孔桩必须严格按照施工图纸、设计要求、施工规范进行施 工，每个人工挖孔桩必须经建设单位代表、监理单位代表、勘探单位代表、设计单位代表验收达到要求后方可进行砼浇捣。

5.3钢材使用涟钢、湘钢、水钢、萍钢、冷钢产品，桩芯砼采用商品砼，所有材料均要有出厂合格证，并按规范要求进行材料取样送检，并要有见证取样员共同在场，各种材料均应做到先检后用。施工过程中因某些原因需要更换指定品牌或厂家，需报监理和甲方现场代表核准后方可更换。5.5由于质量达不到要求造成的返工及技术处理费用均由乙方负责，由此引起甲方损失由乙方负责赔偿。

5.6桩基第一次测试费用由甲方负责，若因乙方质量不符合要求测试 不合格，则复测或加测的检测费用由乙方负责。

六、工程安全

6.1乙方在施工过程中必须严格按照安全生产规范、操作规程组织施 工，制订切实可行的安全措施并执行。

6.2加强安全防范和安全上岗教育，必须有专职安全员负责安全事项，加强施工现场管理，做到每个桩孔有盖板及时覆盖，不乱接电源，电源开关不拖地，按规范设置井下安全电压照明送风设备。乙方必须文明施工，确保施工道路及排水畅通，材料堆放有序，材料库及制作间按规范布置，工人临时住房整齐干净。

6.3施工过程中发生的任何安全责任事故均由乙方承担全部责任，与 甲方无关，甲方不承担任何责任。

6.4确认是由其他施工单位造成乙方安全责任事故，甲方应积极协调 乙方及时处理。

七、甲方责任

7.1给乙方提供施工图伍套。7.2提供该工程的水准点及座标点。

7.3负责组织设计文件图纸会审及技术交底会议。

7.4及时办理技术交底及有关签证手续，及时审核工程结算。7.5参加隐蔽工程验收、中间验收、材料抽样验收工作。7.6确定小区范围的各施工承包单位施工作业界限的划分。

7.7甲方委派苏勇为施工现场代表，处理日常工作，甲方可委派刘伟等有关具体管理人员对本合同约定的工程，行使自己部门的权利和职责，并可在任何时候撤回或变更这种委派，委派与撤回均应提前5天通知乙方。

八、乙方责任

8.1在开工前2天内提交完善、切实可行的施工组织设计、施工进度 计划报监理和甲方审查，组织施工技术力量，按时按质完成工程承包工程内容。

8.2在承建施工的场地内，按工程建设和施工安全需要设置的施工的 照明、看守、围栏及警卫，乙方未履行上述义务造成工程财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用，施工期间所发生的一切社会矛盾协调及所发生的费用均由乙方负责。

8.3遵守长沙市政府和有关部门对施工场地交通、施工、噪音、施工 环境卫生管理等规定及施工现场文明施工、安全施工等一切规定及要求，因乙方违章及违反有关规定造成的损失及罚款均由乙方承担。

8.4及时收集、整理技术资料，按长沙市城建档案馆及建设工程质量监督站验收标准，经初验合格后向甲方提供完整竣工技术资料肆套。积极配合甲方、总承包商办理资料备案归档。

8.5为施工人员购买意外伤害保险，在施工过程中严格管理，杜绝安 全事故的发生。

8.6负责为施工详勘、基坑降水止水工程和桩基检测提供方便和配套服务。8.7乙方应严格遵守甲方及监理对施工现场管理的文明施工、安全处 罚制度并遵守甲方的规章制度。

8.8乙方委派刘果立为项目经理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。项目经理及技术负责人不得中途变更，否则甲方有权进行处罚。8.9工程完工但未交付主体建筑施工单位前，由乙方负责已完工程的成品

保护，所发生的费用由乙方负责。

九、工程款支付

9.1本工程不支付工程预付款；

9.2因设计变更或甲方书面要求而增减的实际工程量，以甲方工程任务单或工程通知单和经济签证单配套形式，由乙方办理有关手续交由总监、甲方现场代表、甲方工地负责人、甲方预算员、工程总负责人审核签字，并加盖监理方项目部公章和甲方项目部公章方能有效。其他工程量在上述手续中明确结算方式，结算造价并入人工挖孔桩工程总结算。

9.3乙方移交全部已初验合格后的桩基竣工资料（竣工图、竣工资料肆套）（含电子文档）后方能办理结算。

9.4甲方应在本工程经竣工验收合格且收到乙方结算报告和完整的结算资料（含结算文件、竣工图、各种变更、签证）后一个月内核对审核完毕，双方无异议的则在签字确认后本工程结算总价款。

9.5桩基完成后（即桩芯砼全部浇灌完成）甲方支付至本工程总价的30%给乙方，桩基验收合格后甲方支付至工程总价的50%给乙方，施工当期主体完成10层顶板后或桩基验收合格满五个月后一星期内支付至工程总价的90%给乙方，余款在本工程施工当期主体验收后在一个月内付清。9.6乙方在签订合同时需向甲方提供财务帐号、财务经办人、财务印鉴等内容的复印件。

9.7工程款必须付至乙方指定帐号，每次付款前乙方需向甲方提供项目所在地税务部门认可的税务发票后方可付款。

十、工程验收及交付

10.1工程完工，检测合格具备验收条件后，乙方向甲方提供完整验收资料

及验收报告，由甲方申报行政主管部门组织责任主体单位进行验收。10.2验收合格后，乙方应与主体施工单位办理好移交手续，对轴线、标高及伸入承台钢筋等进行复检移交。

十一、其他

11.1乙方在施工过程中应服从甲方及监理单位的统一协调，及时落 实甲方、监理单位代表对工程进度、质量、安全的指示及要求。11.2乙方不得拖欠其员工工资或民工工资，否则甲方有权代付，并由此引起的矛盾纠纷均由乙方负责，且甲方可拒绝支付工程款。11.3乙方有下列任何失职，甲方终止合同： 11.3.1无合理原因，在完工前中断工程施工。11.3.2未能正常及时地进行工程施工。

11.3.3未能落实甲方及监理单位提出的合理的意见及要求。11.3.4未能按进度计划完成且严重滞后的。

11.4本合同未尽事宜，双方可协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力，协商不成可向甲方所在地长沙仲裁委员会申请仲裁或人民法院起诉。

十二、合同的生效与终止

本合同自甲方、乙方有权代表签字且加盖公司公章后生效。签订合同时，乙方须交纳履约保证金100万，该履约保证金在进场施工一个月内无息退还。在乙方工程竣工且支付完全部工程款后本合同自行终止。

十三、合同份数

本合同一式捌份，其中正本捌份，副本肆份，由甲、乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

建设单位： 施工单位： 法定代表人： 法定代表人：（或委托代表人）：（或委托代理人）：

开户行： 开户行：

帐号：

联系电话：

合同签订日期： 合同签订地点：

年 月帐号： 联系电话：

人工挖孔桩施工方法 第3篇

施工前, 对施工场地进行清理, 有明水流的地方根据施工需要进行围堰, 清除桩位周围各种杂物, 整平夯实, 为施工人员及机械出入和挖孔作业提供基础条件。

2 测量放样

平面控制网采用三角控制网形式, 利用复核后的导线点、水准点, 用全站仪精确定出桥桩的中线位置, 然后分别沿顺桥向和横桥向设置牢固的控制桩。控制桩应高于孔圈, 并在孔圈上标识桩基中心连线。要多次对桥梁桩位进行校核, 孔周处理完成后, 要进行重新校核, 保证桩位正确后进行“米”字拴桩, 最后用吊锤找中, 以方便后期钢筋笼吊装找中工作。

3 挖孔

为减少对孔壁土体的扰动, 降低施工干扰, 应采用间隔挖孔法, 施工人员用风镐等工具一层一层挖掘, 挖土次序为先中间后周边, 并将挖掘后的土体用活底吊桶盛装, 通过电动提升设备 (如图1) 吊至地面后, 再运至指定弃土位置。

挖土要逐节进行, 每下挖1m, 要及时进行护壁处理, 第一节护壁要做大于其外径30cm的口圈, 且高出地面20cm。要保证孔口垫板宽出孔口每侧不小于1m, 宽度不小于0.3m, 板厚不小于0.05m。提土时的辘轳必须搭设牢固, 辘轳的支脚要支放平稳牢固, 支架和支腿的连接要用螺丝或Φ8以上钢筋锁牢固, 施工操作时要使用安全碰卡。井口处所用的辘轳必须要有自锁装置, 以防止从辘轳上卸土桶时出现辘轳反转, 防止安全事故的发生。

在开挖过程中, 每挖一节用垂球吊中, 并在井内用细绳根据垂球位置用十字对中, 或用盒尺量垂球到井壁的距离, 确保每节挖进的垂直度。

护壁混凝土标号为C25, 由现场工长、质量员监督检查, 严格按混凝土配合比施工, 保证护壁混凝土各项指标满足施工要求。挖孔护壁混凝土配合比由试验室提供, 水泥采用早强型, 混凝土在搅拌站集中拌制, 控制混凝土的坍落度在8～10cm, 且其他指标满足现场施工要求。

4 爆破

孔内无法人工挖掘的岩石段, 采用小直径浅孔微差爆破, 爆破时严格控制炸药药量并在炮眼附近加强支护, 孔深大于5m时, 引爆装置要采用电雷管进行。在爆破前必须确定药量及布眼的位置:一是要满足设计要求, 爆破后不能破坏周围岩体;二是要施工方便, 爆破后的岩石较破碎, 以便人工清渣。为保证爆破质量, 每次在装药之前都要按设计要求检查孔深及孔距, 不符合要求的孔必须重钻, 达到设计要求后才能进行装药。一般孔内按照外9内5平均布14个炮眼, 外围炮眼距桩壁不得小于20cm, 炮眼间距为50cm, 炮眼深度控制在0.5～0.8m, 严格控制用药量, 以松动岩层为主, 装药深度要不大于炮眼的1/3深度。在爆破施工中要尤其注意以下几点:

(1) 爆破警戒及信号

要爆破信号予以明确, 预告信号采用连续短声, 爆破信号采用一声短声, 解除警戒信号采用一声长声;发出预告信号时, 警戒人员采用由上而下、由内而外的方式清理疏散所有人员及有可能危及的物体, 并在警戒区边缘设置警戒人员, 阻止其它人或物闯入警戒区;爆破时, 应先确认所有人员已撤离现场, 连线正确, 爆破信号发出后起爆;爆破后, 爆破员要认真检查现场, 一切正常后, 再通告警戒解除。

(2) 防飞石措施

严格按照爆破设计钻孔装填, 严禁为了减少出碴而加大装药量, 孔口处设置炮被 (采用废轮胎条编制) 覆盖。

(3) 气体排放

当孔深超过10m或孔内二氧化碳浓度超过0.3%时, 采用鼓风机、高压风管等设备进行吹风, 以保证孔内空气与外界交换流通。

(4) 提升

提升采用卷扬机, 装弃碴容器采用铁制吊桶, 绳索采用不小于6mm的钢丝绳, 提升设备要有双重紧急制动保护系统, 必须经技术及现场领工人员检查合格后方可投入使用。为保证安全, 卷扬机必须由专人操作、专人指挥、专人检修。施工采用三班连续工作制度, 在每班组施工前先检查提升设备的运转情况, 确认无安全隐患后开始正常生产, 生产过程中如提升设备发生各种故障时必须先排除后生产, 每班均应有检查记录。

5 清孔

在孔深达到设计指标时, 要及时对孔底进行清理, 确保桩底坚实, 桩底针入至持力层。在较深孔清孔时, 为了防止地下水的渗流, 应设置集水坑, 并要准备好抽水泵, 以免灌注混凝土时产生夹泥层, 发生断桩。

6 护壁计算

护壁厚度计算:在进行混凝土护壁浇注时, 按从上向下分节浇注, 且上下层之间不得承受拉力。护壁混凝土采用掺加早强剂的C25混凝土, 并每天下挖1m, 要及时做好孔壁支护。

由于桩基多处于河道内, 或在河道附近, 计算一般按有地下水时考虑。

考虑桩径和孔深, 根据路桥施工计算手册公式:P=r·h·tg2 (45-Φ/2) + (r-rw) (H-h) ·tg2 (45-Φ/2) + (H-h) rw

其中:P—土的最大侧压力;

r—土的重度;

rw—水的重度;

H—桩长;

h—地面至地下水位深度;

Φ—土的内摩擦角。

护壁厚度为t=KN/fc

N=PD/2

式中:fc—护壁混凝土轴心抗压强度, 施工时, 应取混凝土一天的实际增长强度进行施工;

K—安全系数, 取1.65。

为了保证混凝土浇注质量, 同时考虑到施工的简便性, 护壁混凝土厚度每节采用10cm, 在出现地下水后, 每节混凝土护壁厚度可增大至15cm。

7 制作和安装钢筋笼

钢筋笼要严格按照施工图制作, 钢筋笼的支撑体系固定在护筒周围的平地上, 采用吊车吊放钢筋笼时选好吊点, 防止钢筋笼变形。具体吊装方法为:在钢筋笼两头各使用一根钢丝绳, 两端同时起吊, 吊装时应缓慢, 钢筋笼顶上升速度要比笼底上升速度快, 待达到竖直后缓慢放入孔内, 避免对护壁造成破坏。

钢筋骨架在吊装下孔前, 在骨架周径上绑扎弧型垫块。放入钢筋骨架时用四根钢管作导向, 保证钢筋骨架尽量对中, 不伤孔壁并保证钢筋保护层厚度。钢筋骨架采取四点固定, 在孔周横竖固定方木, 以防止掉笼或上浮。

为防止钢筋笼掉落或上浮, 对钢筋笼的吊环焊点严格控制, 保证吊环焊口牢固, 并与钢筋笼整体受力。根据设计标高, 准确计算吊环的长度, 保证钢筋笼的标高符合设计要求。在钢筋笼下孔后要对钢筋笼的中心重新校验, 防止钢筋笼偏位, 保证保护层厚度。

8 灌注混凝土

采用导管灌注水下混凝土, 混凝土坍落度为18～22cm, 导管直径300～325mm, 厚4mm, 每节长2m, 采用装有垫圈的法兰盘连接管件, 对每节导管进行编号, 保证在浇注混凝土时与闭水试验时的导管连接方式一致, 确保接口的严密性。导管与孔底留出25～40cm距离灌注首批混凝土, 灌注后, 导管要埋入混凝土中, 在浇注过程中始终保持导管的埋入量在2～6m。灌注的桩顶要较设计标高高出0.5～1m, 以使混凝土强度达到设计要求。

9 成桩检测

成桩后, 委托专业验桩队伍, 利用超声波进行100%的无破损检测, 各项结果满足工程要求后, 再进行后续施工。

10 安全事项

为了确保安全, 多采用双保险, 作业人员下井前, 井周必须保证有两个人, 下井人员在腰间系好安全绳, 由一人拉紧, 另一人用辘轳将其缓缓送下, 拉绳的人要随着辘轳下放速度相应的缓缓放绳, 做到双保险, 确保万无一失。

简析人工挖孔桩的施工实践 第4篇

关键词：人工挖孔灌注桩；桩孔；桩孔；潜蚀性泥流

中图分类号：TU473

文献标识码：A

文章编号：1009-2374(2009)17—0158-02

近几年，全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩，采用人工挖孔桩做基础，具有机具设备简单、施工操作方便、占用施工场地小、对周围建筑物影响小、施工质量可靠、可全面展开施工、缩短工期、造价低等优点，得到许多设计、施工单位的认可，确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式，因此得到广泛应用。人们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中，积累了一些经验，处理了一些特殊的问题，取得了良好的效果。

一、工程概况

某小区住宅楼位于江西赣州，场地原为菜地。其主体为7层框架结构，该场地地质情况复杂，地形起伏变化较大：第一层为人工填土，层厚0.8～7.60米；第二层为粉质粘土，可塑，层厚0.90～720米；第三层为细沙，人工扰动易液化，层厚0.90～6.90米，埋深5.80～9.20米；第四层为砾砂，人工扰动易液化，层厚0.80～520米，埋深8.30～11.80米；第五层为圆砾，厚度0.70～2.10米，埋深10.0～135米；第六层为强分化泥质粉沙岩，厚度0.40.2.60米，埋深10.0～14.80米。桩端持力层采用第五层，某些薄处桩端进入第六层。

二、施工前准备

人工挖孔桩施工前应做好以下准备工作：(1)熟悉地质勘察报告，收集建筑物场地的工程地质和必要的地下水位资料；(2)熟悉施工图纸，桩基施工图纸会审纪要；(3)建筑场地地下管线资料；(4)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；(5)桩基的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材(水泥、砂石、钢筋)的质检报告；(6)具备四通一平施工条件；(7)做好安全保障措施等。

图1为本工程采用的工艺流程。本工程地下水位较丰富，上层有人工填土、粉质粘土、细沙等，土层松软，易坍塌，结合实际情况本工程采用了混凝土护筒。为缩短养护期，在浇注护圈混凝土时，放入了早强剂。

四、桩孔的施工

桩的施工应该做到：(1)施工前向每个操作小组作地下土层、地下水分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的办法；(2)每个桩孔有一个固定小组负责施工，每个正在施工的井下、井上均应有人操作，并明确对井下操作人员应负的安全责任，上、下之间有良好的联络信号。保持井内有足够的新鲜空气，不断向井内送风；(3)弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时，采取措施确保井下操作人员的安全，在井底设置安全区，以防物体坠落伤人；(4)挖孔工作必须连续进行，交接班的时间尽量缩短，使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间，以防坍塌。当相邻孔桩在浇灌桩砼时，原则上要停止挖孔施工，以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。

其中混凝土护圈的施工，是人工挖孔桩成孔的关键。顺利地将护圈混凝土浇注完成，相当于构成了人工挖孔桩的孔。以往工程证明，大量事故中的多数是在浇注护圈混凝土阶段时发生的。本工程护圈混凝土强度采用C25，钢筋为φ8光面钢筋。护圈形式为图2，采用30mm，d有900mm、1200ram两种桩，h采用1000mm,h1为200mm。

五、桩身的施工

当挖孔桩至设计要求的土质后，将井底残渣清除干净，由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收，达到设计要求，再进行下道工序制作、吊放钢筋笼、浇筑混凝土。本工程地下水大，孔内积水无法抽干，考虑用导管进行水下浇筑，以保工程质量。

(一)消除水的影响

浇筑桩身混凝土要保证其符合设计强度，同时也要保证混凝土的均匀性、密实性，因此要防止孔内水使混凝土的水灰比改变，产生离析现象。对于孔内积水，浇筑前要抽干。如果孔内的水抽不干，可将干混凝土混合料或干水泥铺入孔底，然后再浇注混凝土。对于孔壁渗水，在混凝土浇筑的过程中，如果渗入过多，将会响混凝土质量，降低桩身混凝土的强度，应在浇筑前将之堵塞。消除沉渣的影响，浇注桩身混凝土前要将桩孔底沉渣清除干净，以免沉渣过厚，影响桩的质量。

(二)浇注桩身混凝土

浇注桩身混凝土，混凝土必须通过溜槽。当高度超过3.0m时，应用串筒，且其自由落下的高度不宜大于2.0m，否则会造成混凝土的分层和不均匀，影响混凝土的质量。桩身混凝土采用插入式振动器分层振密实，其中浇筑速度是关键，应力求在最短的时间内完成桩身混凝土浇注，特别是在有地下压力水情况时，要求集中足够的混凝土短时间浇入，以便利用混凝土自身重量压住水流的渗入。

六、人工挖孔桩的常见安全事故

人工挖孔桩的常见安全事故主要有：(1)孔口石块或杂物掉人孔口，砸伤正在孔中的施工人员；孔口无防护措施或明显标注，人员失足掉入空内；(2)深孔中突然涌水、涌砂淹没操作人员等；(3)孔壁支护不当而坍塌砸伤甚至活埋操作工人；(4)孔内电缆、电线磨损受潮导致工人触电伤亡；(5)孔口操作人员被地下有害气体或原有有害物体未经处理，而中毒昏迷甚至死亡；(6)桩扩大头完成后，长期不浇筑混凝土，土体散失稳定。

现场管理过程中管理人员应该经常进行安全教育，施工人员树立安全意识，加强安全教育，各种安全技术措施得当，人工挖孔桩的这些常见安全事故是完全可以减少或杜绝的。

七、人工挖孔桩中的某些注意事项

1、警惕分化岩石产生“潜蚀性泥石流”现象。珠海某大厦的地基内，约有1／6的基坑面积内出现过全分化花岗岩软化流泥现象。所谓“岩石”的强度远比上覆残积土低，模量更低，致使坑外大面积地表下沉。后及时改为钻孔桩施工，避免了事故的发生。深圳、厦门地区都曾发生类似问题。

这种“潜蚀性泥流”可能逐步发展成“泥石流”，岩块迅速软化崩解参与泥流过程，或者岩块粗粒骨架坍塌。“潜蚀性泥流”发展过程可能很快，由点线面体往往只需几天甚至只有几个小时。

2、围海、围湖造地中人工挖孔桩的承载力可能不足。

3、垂直偏差过大。由于开挖过程未按要求每节核验垂直度，致使挖完以后垂直超偏。每挖完一节，必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边，使孔壁圆弧保持上下顺直。

4、淤泥地层中人工挖孔桩护筒漂移、倾斜。由于淤泥十分稀软，在其中有“倒挂井”的施工方法建筑孔壁护简，极易失稳，甚至漂移。一旦出现，整个建筑场地就会废弃无用，难以矫治。因此，工程中应及早发现，及早变工施工方法。不能勉强继续施工，使事态恶化，造成不可挽回的损失。

5、人工挖孔桩孔筒不能闲置太久，应及时浇筑桩身。人工挖孔桩砖护壁井筒筑成后，未及时浇筑桩身混凝土，老黏土具有一定膨胀性，易吸水软化，加上开挖卸载，土中裂缝增多变宽，更使流入井筒内的地下水发生破坏作业。其后在静载试验中证明桩端老黏土已发生严重软化减强的现象。

6、孔壁砌筑护筒坍塌后造成桩身混凝土浇筑不密实。人工挖孔桩孔壁砖砌护筒发生局部坍塌，碎砖和空外软土大量堆积在孔底，形成架空状堆积物。如未及时清理，后续的桩身混凝土不可能将该建筑垃圾缜密，从而不能形成有效强度，最终引发事故。

八、结语

本工程的实践表明，如果能够积极做好施工中的各项准备工作，加强安全教育，正确处理好施工过程中的各种特殊问题，保证作业人员的施工安全。人工挖孔桩作为一种经济、实用的桩基形式，完全能发挥其特有的施工方便、速度块、承载力大、元环境污染的优点，桩体质量容易保证，值得大力推廣和应用。

参考文献

[1]建筑桩基技术规范(JGJ94-94)[S].北京：中国建筑工业出版社.1994

[2]王曙祥，吴红军.浅淡人工挖孔桩叨.黑龙江科技信息，2008，(30)

[3]朱永前.人工挖孔桩的工程实践，中国高新技术企业，2007，(10)

[4]史佩栋，顾晓鲁.桩基工程手册[M].人民交通出版社，2008

[5]混凝土结构设计规范(GB50010-2002)[s].北京：中国建筑工业出版社,2002

[6]工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)[s]

[7]建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)『S].北京：中国建筑工业出版社。2002

人工挖孔桩合同 第5篇

在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同分项单价如下：

1、 人工挖孔桩单价：土方、页岩 170 元/立方米，如遇砂岩强度大于10MP则采用水钻，水钻 390 元/立方米，每延米不足1立方按1立方计算。孔桩开挖直径按护壁外围尺寸计算。孔桩内有地下水及流砂、淤泥等情况只能做半模的，半模按1米计算;包含人工搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、绑扎丝、护壁钢筋制作安装，护壁模板材料及制作安装。(挖出的渣土运输在桩孔2米以外15米以内按甲方指定地点堆放)

2、以上固定单价为一次性包干价格，包括完成承包范围，工作内容所发生的一切费用，承包单价不可调整，单价中包含处理所有障碍物等一切不可预见所发生的所有费用。

3、如果乙方达不到工期约定的要求，单价下浮10%，同时赔偿甲方相应的损失。

三、质量：

1、质量要求：合格;

2、验收标准：达到设计施工图纸和地勘要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等;

四、工期：

1、承包合同工期天，开工日期月

2、如果因乙方原因造成工期延误，所造成的损失按照甲方的有关条款进行处罚和索赔。

五、结算、履约担保和付款：

1、结算程序：乙方所施工的分部、分项工程完工后，由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术人、计量人员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核、验收、计量。

2、工程进度款：乙方所施工的工程经相关部门验收合格后，在办理完结算手续签字完成后3日内支付乙方工程总款的80%，余款在6个月内付清。

六、安全文明施工：

1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，安全技术交底工作，乙方必需设立兼职质检员、安全员，每日召开班前会，负责本班质量安全工作，对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理，如乙方人员因不按操作规程或交底施工出现工伤事故的费用由乙方承担。

2、乙方人员进入工地现场必须戴好安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品，不得酒后上班;不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反每发现一次一人罚款 100-500 元，注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款 100-200 元，保持现场干净，整洁、不乱倒垃圾。进出入大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查，若发现在工地和宿舍酗酒，闹事、打架、赌博、偷盗，若有违反，每人次罚款元，情况严重者，送公安机关处理。

3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满六十周岁以上人员上班。甲方安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作，进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定，均受到规定的处罚。

4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查，如有不妥之处，应立即整改，甲方一旦发现，有权进行处罚。

5、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥，严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作流程、标准和规定等进行施工。

6、乙方必须购买相应的保险，坚决杜绝伤亡事故的发生，若发生则：10000.00元以内乙方承担，10000.00元以上(保险公司赔偿以外的部分)甲方承担70%，乙方承担30%。

七、甲乙双方职责：

甲方职责：

1、甲方为乙方提供必要的工作场地、施工工作面、施工用水、用电。

2、提供主要材料的供应，配合乙方组织分项工程验收。

3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

4、按合同支付工程款项。

乙方职责：

1、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，对建设单位、监理单位提出的整改意见必须无条件进行整改。

2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员，并报甲方审批。乙方指定 为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次。

3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、质量、安全地完成所承包的分项工程。

4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员，否则由此造成的损失由乙方承担。

5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。

6、施工现场内，工程竣工交验前，乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自己的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理，如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。

7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。作业区内严禁生火做饭。

8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，如有损坏及破坏，由乙方负责恢复原状。

9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案，工资发放必须由本人签字认可，工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包，否则甲方有权终止合同。

八、成本控制：

乙方必须协助甲方做好成本核算，杜绝浪费，因乙方原因造成材料损耗超过定额范围以外的或超过甲方审定用量的，按2倍材料价从乙方工程款中扣除。

九、 乙方必须使用固定的劳务队伍人员，不得临时聘用其他队伍人员或严禁转包，一经发现甲方有权解除合同，由此发生的损失费用由乙方承担。

十、其他条款：

1、合同中未明确部分以项目不管理制度严格执行;合同中所有应由乙方承担的经济损失的价值由甲方认定，乙方应无条件接受;该合同中提出的所有罚款直接由施工员开出，无需乙方确认，预算部直接从工程结算款中扣除。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、挖孔深度及土质按地勘资料要求和设计要求，深度和地质与地勘资料不符请及时通知甲方确认。

十一、合同中止

有以下事项任何一条发生时，视为合同中止：

1、 工程完工，竣工验收，双方手续结清完毕;

2、 建设单位中止施工任务;

3、 因故双方协商同意，终止合同;

4、 乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。

以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份，双方各两份，每份均具有同等法律效力。

甲方盖章：甲方代表签章：联系电话：年 月 日

乙方盖章： 乙方代表签章： 联系电话： 年 月 日

人工挖孔桩合同范文三

甲方(全称)： 乙方(全称)：

甲乙双方本着“公平竞争、互利互惠、诚实信用和长期合作”的原则，甲方将渝广高速公路双河口特大桥的部分人工挖孔桩交由乙方协作施工，为明确双方责任权利，达成如下供应合同，供双方共同遵守。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称：渝广高速公路双河口特大桥人工挖孔桩

1.2 工程概况：双河口特大桥左右下部各构造桥墩为双柱式墩配桩基础,桩基直径1.4m~2.5m,桩深为14.0m~32.0m。

1.3 施工地址：重庆市合川区。

1.4范围包括：本工程结构图纸范围内的人工挖孔桩工程 ，包括人工挖孔桩土石方开挖(含爆破作业)及场内运输，孔桩护壁，施工排水，照明等与挖孔桩相关的一切工作，直至到监理认可，能下钢筋笼的合格工程为止。

1.5施工目标

1.5.1质量目标： 严格按规范施工

1.5.2进度目标： 按合同工期完成施工任务

1.5.3安全目标： 不发生一切重大伤亡事故，轻伤负伤率小于0.5%

第二条 作业人员

乙方根据工程需要向甲方提供相应熟练作业人员 名。

第三条 合同工期

开工日期 ：

完工日期 ：

第四条 协议价款

4.1 协议价款的确定原则

4.1.1本协议人工挖孔桩土石方开挖按/m³(大写：³)，

(按甲方指定区域开挖，不论孔径大小及孔桩深浅、孔内土方石方，该单价为综合单价);

工作内容：孔桩的锁口模板按拆，锁口混凝土浇筑，挖土石(含爆破)、装土石、将土石倒于离井口1m以外，挖积水坑、修整井壁、井底;搭拆井口跳板、加固及巡视井口安全设施，孔内照明通风;护臂模板制作、安装、砼浇注、拆除、整理及场内外运输、清理模板、刷隔离剂;护臂砼搅拌、运输、浇捣养护;护壁钢筋制作、绑扎、安装，施工排水;桩基护壁、锁口的模板及混凝土由乙方负责并承担其费用。

4.1.2人工挖孔桩土石方开挖按不超出设计工程量的实际工程量计算，即只计算设计桩径范围内的土石方量，不对护壁工程量计量(护壁工程量已经含在单价之中了)。

4.2 协议价款包括以下内容： 乙方为完成其工作内容的所有材料(甲方提供的除外)、机械(甲方提供的除外)、人工、措施费等费用。

第五条 合同价款的结算和支付

5.1 结算、决算资料：

5.1.1 乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。

5.1.2有效的书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2 协议价款的结算和决算：

5.2.1工程完工后日内，乙方向甲方递交完整的决算资料，甲方在收到决算资料后核实，给予确认并办理决算手续。

5.3 协议价款的支付：

5.3.1 双方确认劳务费支付办法为：在验收合格并办理结算完毕后，上级单位付人工挖孔桩款项给甲方后的7个工作日内按结算价款的80%支付给乙方，剩余20%工程款在基础验收完成后支付。

5.3.4乙方在办理工程款结算款时须按规定向甲方出具真实有效的工人工资发放表，否则甲方有权拒付劳务费。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工

6.1 .1甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.1.2乙方在施工过程中切实做好安全防护、排水、通风工作，严格按《建设工程施工安全技术操作规程》《DB36/J002-》进行施工，班前和施工过程中，必须检查起重设备各部件是否牢固、灵活，支腿是否牢固稳定，起重钢丝绳及其与挂钩的连接，挂钩的安全，吊环防坠保护装置等是否牢固可靠，提桶是否完好，发现问题应及时修理或更换，在桩未浇筑砼前，孔洞上口及浇筑砼后空孔每天要覆盖好。挖出的土、石方不得堆放在孔洞周边，一定要堆放孔洞周边1米之外。在施工过程中如因乙方原因发生安全事故，其经济和法律责任全由乙方自行承担。

6.1.3施工现场，乙方应严格按照施工安全操作管理规定入场施工，戴好安全帽，正确使用个人劳动防护用品及必要的保险措施，每发现乙方一人未戴安全帽或赤脚、穿拖鞋进入施工现场等违规行为罚款金额元，乙方应对施工过程中的孔桩口进行周密安全防护设置，包括醒目的标识标牌及相应的专业防护。

6.1.4乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争执等所引起的事端由乙方负责，甲方将对相关人员进行处理、罚款，并移送法办。

6.1.5乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标，乙方配备专业电工，对施工现场用电进行管理。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：

6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6.2.2 按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方乙方事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

人工挖孔桩合同 第6篇

8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方现场代表确认，工期相应顺延。

因战争、**、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更;

乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;

一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时; ● 甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2 非因上述原因造成未按合同工期(包括协议约定可顺延的工期)完工的，双方约定：工期每延迟一天，乙方支付违约罚款第九条 文明施工

9.1 乙方应严格按行业相应标准施工，加强科学管理，坚持文明施工。

9.2 乙方应向其工人提供符合标准的施工条件，乙方自行提供现场食宿条件，并承担其费用。

9.3 乙方必须服从甲方及上级单位的管理，如因乙方原因导致上级单位做出的处罚，乙方承担其经济责任和其它责任。

第十条 材料机具供应

10.1 本工程甲方不提供机械设;

乙方自备的工具为： 与本项工作相应的中小型机械及工具、用具均由乙方提供。 乙方提供的中小型机械及工具必须符合国家相关安全标准，进入施工现场须向甲方 提供相关的机械设备的合格证及检验报告，经甲方检查验收后方可使用。

双方确认防护用具：个人防护用具和劳保用品等由乙方承担，个人防护用具和劳保用品必须符合国家相关安全标准，进入施工现场的个人防护用具和劳保用品须经甲方 检查验收后方可使用。

10.2本协议甲方提供的材料为锁口及护壁用砂石、水泥，费用由甲方承担;爆破产品由甲方提供，其费用由乙方承担。

10.3 甲方提供施工用电的主线(主线没假设开通时，乙方自备发电机施工)，二级配电箱及以下元。配电箱、电线、开关等由乙方自行提供并承担其费用，电费由乙方承担其费用。

第十一条 文物保护

对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。

第十二条 甲方的权利及义务

12.1 负责提供场地、道路等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2 负责于提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3 负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。

12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。

12.7 负责组织工程的验收工作。

12.8 本工程甲方施工代表负责日常施工的管理、协调工作。甲方代表现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。

12.9 在任何情况下,如果甲方认为乙方的管理人员不能胜任工作,有权要求乙方进行更换;乙方必须在收到甲方通知之日起 3日内进行更换，否则甲方有权对乙方进行经济处罚。

第十三条 乙方的权利和义务

13.1 乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体和技术水平，工人年龄不得低于18岁，不得超过60岁。

13.2乙方需将其作业人员登记造册(需填写姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本协议附件。

13.3在施工过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不得随意变更备案人员，人员变动率小于服从甲方的统筹安排统一调动。

13.4当甲方因事故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。乙方在施工过程中发生质量问题应无条件返工，直至合格为止，并承担由此引起的一切经济损失。

13.5乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品，半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。

13.6乙方应对作业人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场的各项管理规定，对其工人提供防护用具及劳保用品。

13.7 乙方确定为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

第十四条 违约责任

14.1 甲方违约责任

14.1.1 由于甲方原因造成停工、窝工时，乙方应最大能力安排人员工作，停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行协议时，双方协商后可提前终止协议。

14.2 乙方违约责任

14.2.1 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量达不到验收标准时，甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量80%对乙方进行结算(其中未达到验收标准的工程甲方将不予结算)，其余一切损失由乙方自行承担。

14.2.2因乙方原因造成本工程阶段工期目标未能完成，造成甲方工期延误，甲方将对乙方处以罚款,同时甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量对乙方进行结算。

14.2.3 乙方未按甲方选定的施工队伍及人数进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止协议。

14.2.4因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，并承担由此给甲方造成的经济损失。

第十五条

15.1.1乙方必须按照国家相关规定向其雇佣的施工人员发放劳务费，不得拖欠工人工资，甲方有权对乙方发放劳务费进行必要的监督。

15.1.2乙方与其雇佣的施工人员因劳务费发生纠纷时, 乙方必须积极的给予协调解决问题,如因乙方协调处理不及时而导致其雇佣的施工人员向甲方书面投诉两次以上, 甲方将按施工人员的书面诉求进行处理，乙方将无条件同意该处理意见并执行，如不执行甲方将按处理意见从乙方工程款中扣除。

第十六条 合同争议的解决

在履行本合同过程中，双方发生争议时，应进行协商，协商不成，涉及劳动法调整范围的，向甲方上级主管部门“劳动争议调解委员会”申请调解，如调解不成的，向主管部门所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;涉及工程质量、安全、计量等不属于劳动法调整范围的，先向甲方上级主管部门“内部经济合同纠纷调解委员会”申请调解，调解不成的，交由法院审理.

第十七条

本协议未尽事宜，经双方协商再作补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十八条

本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

甲方单位名称(签章)： 乙方单位名称(签章)：

甲方代表： 乙方代表：

甲方委托代理人： 乙方委托代理人：

身份证号： 身份证号：

地 址： 地 址： 电 话： 电 话：

签订地点： 协议订立时间： 年 月 日