OEM委托加工合同

OEM委托加工合同（精选11篇）

OEM委托加工合同 第1篇

OEM委托加工合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，本着平等互利，共同发展在原则，达成以下协议： ⑴ 乙方委托甲方加工“__________”牌品种健康理疗产品，并提供给甲方商标注册样本。

⑵ 确定品种、数量等问题后，乙方预付全部货款在 50％ 给甲方。甲方应按乙方下达在生产品种、规格、数量安排生产，按期完成，以保证乙方市场需求。完成订单后，甲方通知乙方验货无误后，乙方应付甲方全部货款。

⑶ 产品完成后，由甲方负责发往乙方指定地点，运输费用由乙方支付。⑷ 由甲方向乙方提供全部市场销售在合法手续。如需开具发票，费用由乙方负责。

⑸ 甲方不得在给除乙方以外的第三家生产与“_________”牌款式或相似的功能内衣。

⑹ 乙方委托甲方生产的“__________”牌产品，加工价格为每件____元（包括手工及材料），共______件。以后若原材料上下浮动，以后加工价格双方再协商。

⑺ 如乙方发现甲方货物存在次品，甲方应无条件调换正品，以利于市场销售。

⑻ 如在加工途中，出现因品种或款式需变更，而导致停工，乙方给甲方部分损失补偿，具体金额双方友好协商后制定。

⑼ 工期保证：甲方应保质保量，按协议交货日期完工。若耽误工期，甲方应向乙方赔偿总货款的50％的经济赔偿。

⑽ 本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。每份及本协议附件具同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效，有效期壹年。若发生纠纷，甲、乙双方应尽量友好协商，若协商不成，申请甲方所在地司法机关解决。

甲方： 乙方

地址： 地址： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 开户行： 开户行

银行帐户： 银行帐户： 经办人： 经办人： 签订日期： 签订日期：

OEM委托加工合同 第2篇

化 妆 品 委 托 加 工 合 同

合同编号: 甲 方（被委托方）:（盖章）

电 话：传 真： 联 系 人： 手 机： 乙 方:（委托方）：上海爱珍生物科技有限公司（盖章）地 址：上海市普陀区中江路388弄1号501室

电 话：021-62648399传 真： 021-62648399 联 系 人：陆茵茵 手 机： *** 甲、乙双方本着共同发展、互惠互利的原则，根据《合同法》的有关规定。经双方充分协商，就乙方品牌化妆品的代加工事宜达成如下协议，共同信守。

一、合作形式

1、甲方按照乙方要求生产化妆品，乙方为此向甲方支付相关费用。在本合同有效执行期间，甲方无权以任何形式销售、出售乙方委托加工的产品。

2、加工内容、规格、数量、价格、标的： 《 加 工 标 准 》

标的：。

3、在合作过程中，甲方以oem的生产方式向乙方提供灌装、包装产品，乙方按约定的加工价格支付相关的费用。

4、生产及销售文件的确认和使用： 4.1、在本合同正式签订同时，甲方向乙方提供营业执照副本复印件、生产许可证复印件、卫生许可证复印件作为本合同附件。乙方向甲方提供其注册商标、营业执照、税务登记证（国税）、企业组织机构代码证等复印件。商标生产授权书，国家有关部门的商标注册受理书，如因产品商标使用权等原因的经济纠纷，其经济责任全部由乙方承担，甲方不予以任何经济责任。

4.2、乙方在甲方处生产的产品，外包装上必须注明甲方为生产商；并且由甲方所生产产品的最后包装工序必须在甲方处实施完成。

4.3、甲方按乙方要求，负责办理申请商品条形码，相关的费用由乙方负责。

5、在合作之前，甲方需向乙方提供《采购订单》中产品清单的样版（半成品），待确认后方可生产，化妆品质量按照双方确认样版进行生产。如有不符，乙方有权拒收货物。甲方保证乙方的产品稳定性及安全性，如因产品质量问题造成乙方损失的，甲方赔偿质量问题产品的成本损失（产品质量指在甲方生产的半成品）

6、甲方向乙方提供“三证”。由于化妆品的独有特性，甲方保证提供给乙方的产品完全与双方确认样板相同，但并不代表乙方的所有客户使用该产品而不发生不良反应。如果乙方客户在使用甲方所生产的某个产品后有超过5%顾客出现不良反映，乙方应立即告诫客户暂停使用该种产品，在得到甲方确认之后，可以对乙方未售出和退回的产品进行免费换货。但甲方并不对乙方的客户提供连带赔偿责任及赔偿其他间接损失。使用方法不当或季节性及特殊地区多发过敏反应不在此列。

7．甲方提供的所有产品从封装之日起，有三年的保质期，在此日期之内，如果任何产品在按要求保存的情况下，未开封而出现变质、封口泄漏问题，甲方负责免费更换。

二、产品生产质量标准与检验

1、甲方对采购的所有原材料及包装材料质量负责。

2、甲方保证所代加工的产品质量完全符合国家所颁布的行业质量标准，同时符合在国家市级技术监督局通过和备案的企业生产标准。

3、乙方可以在现场对每批产品进行抽检，但甲方质检责任人必须同时在现场。

4、如因市场销售和行业监管需要委托广州市技术监督局或者广州市卫生监督所进行抽检的，甲方协助乙方办理，检验费用由乙方承担。

5、双方同意以广州市番禺区技术监督局的产品检验报告为每批次产品质量的最终结论。

6、经双方判定，因甲方责任导致产品退货，甲方进行返工时，需经乙方签字确认后方可对包材再利用，因包材不可再利用所产生的包材损失由甲方承担。

7、乙方自行保管不当引致的产品质量问题，由乙方负责，与甲方无关。

三、生产物料损耗

1、在整个生产工艺流程中，甲方保证半制品和各种包装材料使用损耗控制在 %以下；低值易耗品（如不干胶、封条等）损耗控制在 %以下。超出以上指标部分，费用由甲方承担。

2、甲方在生产完毕该批产品后，必须将生产过程中所发生的报废物料完整地汇报给乙方。

四、费用组成和结算方式

1、甲方按乙方《采购订单》进行生产。相关的生产费用，乙方按当时的《采购订单》规定及时核对和支付产品加工的款项。在执行每批次的生产订单之前，乙方须按订单支付费用总额的 %作为定金，发货前付清尾 款 %。

五、仓储 1、1、乙方如在广州设立有独立的仓库储存包装材料和成品，由乙方负责委派专人管理。

2、乙方负责将生产所需的所有包辅材料运至甲方仓库。甲方提供：在每批次生产过程中，甲方为乙方提供成品 天、包装材料 天为周期的免费仓储保管（遇节假日顺延）。

3、若超出免费仓储保管期，甲方按占地面积每平方米每月元的价格向乙方收取仓储费用。该费用需在乙方支付当期货款时一起支付给甲方。

六、交货期限、地点和方式

1、交货期限：甲方收到乙方定金（配套的物料备齐）后 天内。

2、交货地点：甲方仓库

3、交货方式：甲方为乙方代办运输，相关费用由乙方负担。

六、甲方违约责任

1、合作期间甲方不得以任何形式销售、赠送给乙方以外的任何第三方所代加工的乙方化妆品，一经发现，甲方应将所有销售款项支付给乙方。

2、甲方未经乙方同意，不得更改产品的配方和检验标准，如擅自更改配方及检验标准，甲方将按照该品种更改后所有生产量的全额赔付；若乙方同意更改，则应当按质论价，重新核定。

七、乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意，不得使用甲方“三证”及商品条形码于非甲方生产的产品上，否则，由此而造成的任何损失均由乙方承担，甲方有权追究乙方一切法律责任。

2、乙方如中途变更产品或包装物数量、规格、质量的，应提前 天书面通知甲方，否则由此造成的损失由乙方全权承担。

3、乙方不得无故拒收甲方按照乙方定单加工的经国家行业质量标准检验合格的产品，否则因此而造成的经济损失由乙方全额赔偿。

4、乙方超出规定本合同第四条约定，未向甲方支付相关货款的，则每逾期一天，按未付款部分总额的 %向甲方支付滞纳金。

八、质量责任约定

1、甲方生产的产品在保质期内原包装未开封情况下变质，通过与留样对照，确认为产品配方和生产过程人为因素造成，则甲方无条件进行返工，直至合格并赔偿乙方的相关运输费用。

2、因乙方指定使用特殊添加成份，而引起产品内容物中形成结晶或颜色变化或消费者使用投诉，由乙方自行承担责任。

3、甲方检验已判定产品所使用包装物、包装方式、文字说明等为不合格品时，乙方坚持使用，须由乙方负责人签字认可，由此产生的一切质量问题，均与甲方无关。

九、其他未尽事宜约定

1、甲乙双方均应遵守国家有关化妆品质量、包装标示、宣传管理等一切法规，一方违规，另一方均有权提出终止合作，并由违规方承担一切责任。

2、使用甲方“三证”的产品、包装，乙方应在包装印刷之前让甲方进行审核、确认。

3、超出双方合作确认《采购订单》以外的产品，乙方使用了甲方的证件，甲方将视为假冒产品，追究乙方法律责任及连带责任。

4、合作加工的乙方化妆品，在市场销售过程中出现一切问题双方均应及时沟通，相互协商，根据已有的约定分清责任，在处理过程中双方应紧密协作。

5、经甲乙双方协商确认的交货时间，甲方必须满足。如果不能满足，乙方有权另择加工厂，并追究甲方相应违约责任，并有权将印有甲方三证的包材量全部用完。经甲乙双方协商确认的结款方式，乙方必须遵守，如不能实现，甲方有权拒绝出货，并追究乙方相应违约责任。

十、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。如协商不成，则将所争议事项提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

十一、其他未尽内容可协商增加《合同附件》，增加的《合同附件》与此《odm委托加工合同》享有同等法律效力。

十二、本合同有效期自 年 月 日起至 年月 日止。

十三、合同生效：本合同自双方当事人签名盖章生效，合同一式四份，双方各执一份，公证处存一份，一份交质检局。

甲方（被委托方）：（盖章）地 址：

法定代表人：

委托代理人：

代理人签字： 乙方：（委托方）：地 址：

法定代表人：

委托代理人： 代理人签字： 公民身份证：签订日期：（盖章）公民身份证：签订日期： 年 月 年月日

委托加工业务核算例解 第3篇

一、发出原材料进行委托加工

(一) 业务内容

这是一种常见的委托加工业务类型, 由委托方将本企业的原材料 (如钢材) 交付给受托方, 受托方按照委托方提供的图纸和工艺技术要求进行加工, 加工结束后返回委托方, 验收合格后由委托方支付相应的加工费。

(二) 核算要点

这种类型的业务, 其发出原材料、支付加工费以及加工结束后材料物资的返回等会计处理, 主要都是通过“委托加工物资”科目进行核算。但要强调的是:这种加工业务, 因为委托方交付给受托方的是原材料, 由受托方进行下料加工, 经过加工得到的可能是另外一种规格的材料, 也可能是一种半成品。这样, 返回多少数量的物资才是合理问题的关键。通常, 委托方有相应的材料消耗定额, 双方会根据这一定额作出约定, 在消耗定额内的材料损耗由委托方承担, 但超过消耗定额的材料损耗, 需由受托方按照一定的价格进行赔偿。对委托方而言, 定额内的损耗无需进行账务处理;对于超定额损耗需由受托方赔偿的部分, 委托方可视同将原材料销售给受托方, 计入“其他业务收入”, 同时要结转相应的原材料成本, 计入“其他业务成本”。

[例1]甲公司委托乙公司加工材料一批。200年2月2日, 甲公司交付20000公斤A材料给乙公司, A材料成本为100000元。双方约定:由乙公司将A材料下料加工成B材料, 其中每公斤A材料可加工成B材料2件。如果材料消耗超过此标准由乙公司按照3元/件赔偿甲公司, 加工费为2元/件。乙公司于当月26日全部加工结束, 返回B材料38000件, 经甲公司检验全部合格, 并验收入库, 同时全额支付乙公司加工费。超过标准的材料消耗已由乙公司赔付给甲公司。 (假定:甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人, 税率为17%;例中所有产品和加工业务均不涉及消费税;所列示的单价和金额均为不含税金额;例中只对委托方的账务处理进行说明。文中所有举例均依照该假定。)

(1) 甲公司发出A材料

(3) 乙公司赔偿甲公司超过消耗定额的材料费

(4) 甲公司将38000件B材料验收入库

二、发出毛坯或外购半成品进行委托加工

(一) 业务内容

这也是一种比较常见的委托加工业务类型, 由委托方将本企业外购的毛坯 (如外购半成品) 交付给受托方, 由受托方进行指定工序的加工, 加工结束后返回委托方, 验收合格后由委托方支付相应的加工费。

(二) 核算要点

这种业务的账务处理与第一种业务相比较略有不同, 有两点需要注意:

(1) 因为委托方交付的是产品的毛坯, 所以不存在材料消耗定额问题, 但却存在加工的废品率问题, 合作双方通常事先会对废品率作出约定。在约定的废品率以内的废品损失由委托方承担, 超过部分的废品损失由受托方赔偿。对委托方而言, 约定废品率以内的废品损失无需进行账务处理, 对于超出约定由受托方赔偿的部分, 委托方可视同将原材料销售给受托方, 计入“其他业务收入”, 同时要结转相应的原材料成本, 计入“其他业务成本”。

(2) 发出毛坯经过加工, 当返回委托方时已不再是原材料, 应视同自制半成品, 通过设置“自制半成品”一级科目和“库存半成品”明细科目进行核算。

[例2]甲公司生产C产品, C产品的毛坯由甲公司外购。甲公司委托乙公司加工C产品的前两道工序。200年3月5日, 甲公司交付C产品10000件毛坯给乙公司, 毛坯总成本为150000元。双方约定:乙公司加工结束后, 根据甲公司检验合格数量以4元/件支付乙公司加工费。废品率不得超过1%, 超过部分由乙公司按照17元/件赔偿给甲公司。乙公司3月30日全部加工结束, 将9750件C产品送回甲公司, 经甲公司检验全部合格并验收入库, 同时全额支付乙公司加工费。超过约定废品率的部分已由乙公司赔付给甲公司。

(1) 甲公司发出C产品毛坯

(2) 甲公司支付给乙公司加工费

(3) 乙公司赔偿甲公司超过约定废品率的废品损失

(4) 甲公司将9750件C产品验收入库

三、发出自制半成品进行委托加工

(一) 业务内容

这是近年来出现较多的一种委托加工业务。委托方将产品的中间某一道或几道工序交由受托方加工, 加工结束后返回委托方, 验收合格后由委托方支付相应的加工费, 委托方继续后面工序的加工。

(二) 核算要点

第一, 委托方发出的不是原材料, 而是半成品, 要设置“自制半成品”科目进行核算, 同时下设“库存半成品”和“委托外部加工自制半成品”明细科目进行明细核算。

第二, 这类加工业务也存在废品率是否超过约定的核算问题。在约定废品率以内的废品损失, 委托方无需进行账务处理;对超过约定废品率由受托方赔偿的部分, 委托方视同将自制半成品销售给受托方, 通过“主营业务收入”科目进行核算, 同时应结转相应的成本, 通过“主营业务成本”核算。

第三, 受托方加工结束后返回委托方, 需由委托方继续进行加工, 按车间正常领用自制半成品程序进行发出物资的核算。

[例3]甲公司生产D产品, 在整个产品加工工序中的中间三道工序甲公司委托乙公司加工, 其余工序由甲公司完成。200年4月6日, 甲公司有30000件D产品的半成品验收合格入库, 总成本为600000元。4月8日, 甲公司全部交付给乙公司加工。双方约定:由乙公司负责加工三道工序, 加工结束后, 根据甲公司检验合格数量, 以5元/件支付乙公司加工费。废品率为0.8%, 超过部分由乙公司按照25元/件赔偿给甲公司。乙公司5月10日全部加工结束, 将29500件D产品的半成品送甲公司检验。经甲公司检验全部合格, 并验收入库, 同时全额支付乙公司加工费。超过约定废品率的部分已由乙公司赔付给甲公司。5月12日, 车间将29500件半成品全部领出进行加工。

(1) 甲公司自制半成品入库

(2) 甲公司发出半成品给乙公司

(3) 甲公司支付给乙公司加工费

(4) 乙公司赔偿甲公司超过约定废品率的的废品损失

(5) 甲公司将29500件D产品的半成品验收入库

(6) 车间领用29500件D产品的半成品进行加工

如果乙公司加工结束后返回甲公司D产品的半成品29880件, 经检验, 合格29800件, 80件不合格, 则甲公司账处理为:

甲公司发出半成品的账务处理同上, 此处不再重复。

(7) 甲公司支付给乙公司加工费

(8) 乙公司共产生废品200件 (30000-29800) , 低于约定的废品数240件 (300000.8%) , 故乙公司不存在赔偿问题, 甲公司无需进行账务处理。

(9) 甲公司将29800件D产品的半成品验收入库

参考文献

[1]财政部:《企业会计制度2001》, 经济科学出版社2001年版。

OEM委托加工合同 第4篇

原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。

被告辩称：被告是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。在原告设立及在中国注册商标前，被告的美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。

原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。

其判决认为：

（1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。

（2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。

综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。

二、案例评析

上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。在涉外定牌加工中，如何界定加工者的行为是“贴牌加工”？“贴牌加工”行为如何才能认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点，广东曾有法院认定该种情形构成侵权。

然而，最近最高人民法院在针对株式会社良品计画诉中国工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷提审一案中（“无印良品案”）作出了重要的指导意见。最高人民法院提审后认为：OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”，即使良品计画委托中国境内企业代工生产相关商品供出口，但印有该标识的产品既没有在中国市场销售也没有在中国进行广告宣传和推广，因为商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能，而在本案中，“无印良品”商标所在的产品并未进入中国市场流通。

虽然最高人民法院在无印良品案中对OEM贴牌加工专供出口产品是否属于商标法下规定的“商标使用行为”作出了认定，认定标准虽并未以商标立法的形式确立下来，但最高院的指导意见通常被作为下级法院处理相关问题的权威的审判依据。因此，可以预见的是， OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”的观点将被更多的法院采纳。

工信部拟成立电子争议解决中心

1月18日，由工业和信息化部电子知识产权中心、中国互联网协会调解中心等共同组织召开的第二届首都互联网法律工作者年会在北京召开。此次年会的主题是“如何应对近年来数量激增的网络知识产权纠纷及诉讼”。来自司法部、工信部、中国贸促会、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市仲裁委员会以及知名互联网企业的100多位业内人士，进行了热烈讨论。 为了解决日益增多的互联网知识产权侵权纠纷问题，工信部电子知识产权中心酝酿成立“电子知识产权争议解决中心”，以第三方调解的形式对于网络知识产权纠纷提供高效而灵活的争端解决服务。

6部门联合发文建立健全数字电视知识产权保护体系

1月29日，国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家广电总局等6部门联合发布《关于普及地面数字电视接收机实施意见》（下称《意见》）。其中提出，要建立健全地面数字电视知识产权保护体系。

nlc202309021747

据介绍，普及地面数字电视接收机的一项重要保障措施，《意见》提出要尊重知识产权，促进技术创新，充分发挥产、学、研、用等单位在地面数字电视接收机普及工作中的重要作用，鼓励推广具有自主知识产权的先进技术标准，提高自主技术创新能力；要制定知识产权管理策略，建立健全地面数字电视知识产权保护体系，做好相关知识产权处置工作，加速推进科技成果向生产力的转化。同时要开展对外合作和交流，增强地面数字电视国家标准国际化水平。《意见》还提出，要引导支持企业加强研发、生产，开展关键技术及应用模式创新，加强生产管理，生产符合标准、质量可靠的产品，提升产品性价比，满足消费者需求。（中国知识产权报）

知识产权质押融资

数据显示，截至2012年底，我国已在28个地区开展知识产权质押融资、投融资服务等试点工作。2012年全年完成专利质押融资141亿元，著作权质押和商标权质押也取得新进展。伴随着蛇年新春脚步的临近，我国的知识产权质押融资也迎来了发展的春天。政策引导、银行助力、企业受益，经过多年的探索，我国知识产权质押融资工作成效更为显著，有力助推了我国经济社会发展。（中国知识产权资讯网）

美又借“专利壁垒”玩贸易保护

1月25日，美国国际贸易委员会投票决定，发起4起“337调查”，其中两起涉及包括中国大陆和中国台湾在内的5家电子企业，涉案产品分别为移动手持设备和相关触摸式键盘软件以及便携式电子设备保护壳。美国申诉企业称，中国和美国一些企业对美出口、在美销售的上述产品侵犯其专利权，要求美国国际贸易委员会发布排除令和禁止令。

“337调查”是美国针对进入该国市场产品的知识产权侵权和不正当竞争行为，采取贸易措施的准司法程序。一旦侵权指控成立，涉案产品有可能被永久禁入美国，甚至同行业同类产品都不允许进入美国。

“337调查”一方面保护知识产权，另一方面也成为很多美国企业阻挡外来竞争对手的最省钱、最省时的非贸易壁垒手段。专家指出，近几年，随着中国企业自主研发能力和竞争力的提高，越来越多中国产品成为“337调查”的主要受害者之一。“337调查”无论是否成立，都给中国企业带来很大损失。据悉，企业要支付包括达成和解所支付的专利许可费，败诉后要支付赔偿金、律师费和利息、知识产权使用费、应得利息收入和侵权人不正当的利润损失等。高的数额达数亿美元。但被诉企业若不应诉，则被认定为自动败诉而发出“普遍排除令”。

遭遇“337调查”，中国企业只能积极应诉，否则一旦调查成立发出针对产品的“普遍排除令”，整个行业都将失去美国市场。除积极应诉外，专家指出，中国要建立完善企业海外维权援助机制和“337调查”预警机制，企业要强化自身的知识产权能力，要重视发挥行业组织和政府的作用。（人民日报海外版）

声音颜色或可“入籍”商标

据悉，新近提交全国人大常委会审议的商标法修正案草案中，增加了可以注册的商标要素，规定声音、通过使用取得显著特征的单一颜色等可以作为商标注册。该项草案如获通过，声音颜色商标也将正式进入我们的生活。

与传统商标不同的是，声音商标是从听觉角度帮助消费者识别商品。其实，世界很多国家早已将声音商标作出立法规定，如美国、欧盟、新加坡、澳大利亚、韩国、印度、中国香港、中国台湾等国家和地区，都规定了声音商标。最著名的声音商标莫过于intel的商标，一打开电脑，那熟悉的旋律，众人皆知这是intel产品。奔驰车汽车车门关上时的声音也很特殊，奔驰公司也试图将这一独特的声音申请商标。还有，美国米高梅电影公司在电影播放时出现的狮吼声、诺基亚手机特有的铃声，甚至恒源祥广告中“恒源祥、羊羊羊”都可谓家喻户晓，显然这些具有极强的显著特征的声音作为商标使有的话，可以多角度帮助消费者识别商品。（中国社科院知识产权中心）

进料加工委托加工合同 第5篇

委托方：（以下简称甲方）合同编号：受托方：（以下简称乙方）签订地点：

本着长期合作、共同发展的目标，甲乙双方在公正公平的原则下，就甲方委托乙方加工产品事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方加工涤纶针织染色晶片绣花布，乙方接受甲方的委托。详情如下：

1.进料名称、数量

2.加工成品名称、数量

3.加工费用

4.生产原材料提供方

5.设备提供方、装卸和售后服务提供方

二、双方责任义务：

(一)甲方责任：

1．负责及时提供原料及辅料，并保证原料质量。

2．及时向乙方支付加工费用，合计：

(二)乙方责任：

1．按甲方要求的标准加工成品。

2．按合同规定日期及数量交货给甲方。

3．允许甲方在生产期间派人驻厂监督生产。

三、甲乙双方应各自履行职责与义务，如在各自职责范围内，出现问题而给对方造成的直接及间接经济损失由责任人承担。

四、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

五、协议有效期限：

本合同自双方盖章之日起生效，有效期壹年。如双方无异议，则自动延续至双方签订新的合作合同时止。

六、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：乙方（受托方）：

个人委托加工合同 第6篇

委托方：

地 址：

邮码：电话：

法定代表人：

受托方：

地 址：

邮码：电话：

法定代表人：

有限公司委托 有限公司加工  牌挂面（包括普通挂面、花色挂面），经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 委托加工产品的品种与规格

品种规格

第二条 委托方（甲方）权利和义务

（1）合同履行期间，委托方必须具备挂面检验能力、质量安全保证体系和风险控制能力。

（2）合同签订之前，委托方必须对受托方的生产条件、生产技术水平、质量管理状况及执行委托方注册产品标准的能力进行详细考查。

（3）合同履行期间，委托方必须向受托方派驻管理人员，对挂面生产质量进行全过程指导和监督，对委托加工食品的质量负责。

（4）委托方向受托方提供的商标和标识必须是经有关部门认定合法有效的。

（5）合同履行期间，委托方有责任对委托加工的挂面所使用的原料、辅料、包装物等产品查验供货者的许可证和产品合格证明文件，以确定产品的质量和受托方是发否有资质。

（6）委托加工的挂面全部由委托方销售，委托方在接收委托加工的挂面后，

必须批批检验，不合格挂面不得销售，必须退回受托方。

（7）委托方负责按《食品标识规定》、《预包装食品标签通则》等法律、法规等要求，设计、审核包装版面：挂面的最小销售包装必须在标签的同一展示版面上，并分别标注委托方和受托方的企业名称、生产地址、电话和受托方的生产许可证编号。

第三条 ，受托方（乙方）权利和义务

（1）严格按照LS/T 3212 《挂面》、LS/T 3213《花色挂面》的标准要求进行加工。

（2）负责和委托方（甲方）一起查验辅料、包装物以及相关产品的许可证和产品合格证明，以确定产品百分之百的合格 。对无法提供合格证明文件的食品原料，负责按照食品标准进行自检或者外检。

（3）合同履行履间，受托方（乙方）必持续保证具备挂面生产条件、生产技术水平和应有的质量管理状况，以确保委托加工产品质量安全。

第四条 原料、辅料、包装的提供

（1）小麦粉由受托方（乙方）按照甲方要求自行生产供应

（2）辅料必须从合格供方购进，入厂时双方花共同批批检验合格证明文件。

（3）包装必须从合格供方购进，版面设计由委托方（乙方）负责审核。

第五条 委托加工的数量及加工费用

本合同委托加工的总量原则上不超过 吨，由甲方每月向乙方下达生产计划，受托方按生产计划规定的品种、数量进行加工并按实际加工数量结算加工费。

加工费用按当时面粉价格/吨加工费用

第六条 检验与验收

1.受托方（乙方）应按标准的要求每批进行检验，并向委托方（甲方）提供检验报告。

2. 由委托方（甲方）按照合同规定的质量要求进行检验、验收。

3. 对验收不合格的产品，由受托方（乙方）负责退换。

4 当事人双方对产品质量在检验中发生争议时，可将有争议的产品向省级以上质量监督检验机构送样检验并以检验报告作为仲裁依据。

第七条 产品运输办法及费用负担

受托方（乙方）负责将产品送到甲方指定地点，运费由乙方承担。运输过程中如发生丢失、短少、破损、雨淋、污染等食品质量、安全事故，责任及经济损失由乙方承担。

第八条 交货的时间和地点：

交货时间和地点由双方另行商定并严格履行，任何一方要求提前或延期交货，应当事先与对方达成协议，并按协议执行。

第九条 结算方式及期限：

采用月结形式，每月5日之前，双方核对上月加工数量及相关费用，无异议后，10日之前将费用汇至受托方（乙方）帐号。

第十条 违约责任：

1、受托方（乙方）不能按照委托方（甲方）的要求按时提供产品，或者所提供的产品不符合合同约定的标准的，受托方（乙方）应当承担由此给委托方（甲方）造成的所有损失。

2、委托方（甲方）不能按时支付费用的，受托方（乙方）可以要求委托方（甲方）及时履行。

3、受托方（乙方）生产的产品未达到委托方（甲方）所指定的产品质量要求而进入市场后，对其所带来的各项经济损失由受托方（乙方）自行承担。

第十一条 合同的解除

1；  受托方（乙方）不能按照委托方（甲方）的要求按时提供产品，或者提供产品不符合合同约定标准的，委托方（甲方）可以单方解除合同。

2；因不可抗力因素造成双方无法继续履行本合同条款的，双方可以协商解除合同。

第十二条 合同一经签订，双方须共同遵守，如委托加工合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按以下方式进行处理：

1.向北京市西城区人民法院起诉。

2 ；未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3 本合同正本一式伍份，委托方和被委托方各执壹份，双方备案质检部门各壹份，公证处壹份。

本合同自签订之日起生效，有效期三年。合同履行完毕即失效，本合同执行

期间，除符合上述解除条件之外，双方不得随意变更和解除合同，

委托方（甲方）：

法定代表人：（签字盖章）年 月 日

受托方（乙方）：

食品委托加工合同 第7篇

地址：___________________

电话：_____________

传真：_______________

加工方（以下称“乙方”）：_________________

地址：________________________________

电话：_____________

传真：_________________

开户名称：_____________________

开户行：____________________

银行账号：___________________

甲方与乙方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：

一标的及订单

1、标的

（1）甲方希望根据下列条件委托乙方加工_______________产品，有关产品标的及订单将按本协议规定向加工方发出。

（2）乙方希望根据下列条件为甲方加工_______________产品，有关产品将按本协议规定完成。

（3）甲方为_________________产品之唯一商标持有人。

2、订单

（1）甲方必须提前___天以传真方式给乙方落实订单数量。订单内容指明提货时间。

（2）乙方在收悉订单后，必须在______天内以传真书面向甲方确认订单。

（3）除非双方经过同意，否则在订单被乙方确定接纳后，甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。

（4）生产所需原材料和产品包装有乙方在加工地统一采购。乙方必须确保原材料的质量安全以及完成原材料产品包装生产排备。

（5）乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息，以确保产品质量安全。

加工费

（6）加工费（包括乙方提供之原材料及包装）为人民币__________ 。于此协议签订日起计至______年_____月______日，可以在双方同意下，根据情况作出调整。

（7）甲方将负责产品的验收工作、乙方安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。

二质量及安全标准

1、法律法规

乙方在为甲方生产加工过程中的所有工序，全系产品的原材料和包装，必须严格按照国家颁布实施的相关法律法规及行业标准（食品安全法，食品添加使用标准等）进行生产，包装。

2、技术及工艺标准

成品各项理化指标由乙方提供（见附件一），乙方须严格按照____工艺进行加工。乙方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。乙方必须按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求。

3、成品验收

在乙方为甲方完成每次订单需交货时，由甲方委派全权代表进行验收，验收该批次产品在产品质量，数量以及外包装均符合标准，甲方确认后，乙方方可向甲方交货。

三费用

1、加工费，在甲方每次下订单乙方确认订单后，甲方向乙方先行预付该次订单总加工费的____%，该次总加工费余下的____%在产品生产完成____日后且甲方对该批次产品验收合格后全数汇至加工方的银行账户。

2、乙方必须在甲方付款之前_____个工作日内向加工方开具发票。

四双方权利及义务

1、乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标，乙方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，乙方将负全部责任。

2、因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延期的一切损失由乙方承担

3、乙方须向甲方提供所购原材料以及包装的一切信息，以确保产品质量安全。

4、非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的产品代加工商。

5、协议终止

（1）其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。

（2）如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提前三十天以书面形式通知对方解除此协议。

（3）协议终止后，甲方必须于协议终止后____个工作日之内提走所有属于甲方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则乙方有权自行处理有关物料。

五其他

1、协议期限

本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期____年。经双方协商同意，可以以补充协议方式延长协议期限。

2、本协议未尽事宜由双方另行协商。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

4、本协议在签订之日起开始生效。

甲方：_____________________

乙方：__________________________

代表人签字：__________________

代表人签字：_______________________

___________年___________月___________日

委托加工合同 第8篇

甲方：乙方：日期：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

一、协议原则

依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，经过甲乙双方协商一致，特签订本协议，以求共同遵守。

二、协议事项

制作内容及价格如下：规格：

加工项目：

数量：

包装方式：

合同金额：

非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的产品代加工商。

三、协议履行期限和方式

1、交货时间：

2、交货地址：

3、付款方式：

款项付至下列帐户：

ACCOUNT NAME帐户名称：

ACCOUNT NO.帐号：

BANK/BRANCH开户银行：

四、质量要求

1、设计制作质量应符合国家有关的设计制作品与商标包装物的质量标准。如双方另有约定，以双方书面约定的质量要求为准。

2、乙方制作内容及颜色按甲方确认的样稿为准，如无确认色样，按正常制作；

3、甲方已签字同意的打样，在乙方已制作过程中，如甲方提出修改要求，甲方需支付改版费用和因此增加的其它费用。

五、违约责任及争议处置

协议一经生效，双方必须严格遵守。

1、乙方提交的制作品，以甲方签字确认样稿为准。如制作品质量或数量不符合约定，乙方应在甲方提出意见后7个工作日内将不符的部分重新制作，提交甲方。

2、在协议履行过程中发生争议或者对协议维尽事宜有不同理解时，双方应当协商解决。协商不成的，任何一方可将争议事项提交到乙方当地仲裁委员会予以解决。

六、其他

1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议作为本合同之附件。合同附件是本合同不可分割的部分，同具法律效力；

2、本合同自双方签字盖章之日生效；

3、本协议一式两份，双方各执一份，经双方负责人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方：乙方：

负责人或授权代表：负责人或授权代表：

（甲方盖章）（乙方盖章）

委托提取加工合同 第9篇

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据国家《药品生产监督管理法》有关委托生产条款的要求，经甲乙双方充分协商，就甲方委托乙方提取加工事项达成如下协议：

一、委托生产品种：详见附件一；

二、包装标准：包装物由受托方负责，双层塑料包装袋，外用纸箱包装或塑料桶包装并注明名称批号、数量等。

三、加工费用：按双方协商确定的单价计收取加工费。

四、运输方式及交货地点：以委托方提供的要货通知为准。

1、原 料：由甲方委托乙方代购。

2、半成品：交xxxxx仓库。

五、双方权利及义务：

1、甲方向乙方提供《药品生产许可证》《营业执照》复印件（加盖委托方公章）、药品委托生产批件（原件）、委托生产品种的批准文号、质量要求（含原药材或净药材质量要求及半成品（中间体）质量要求）、以及原药材或净药材检验报告单。

2、甲方对乙方的生产、质量体系进行审查。

3、甲方负责委托生产的申报工作，取得委托生产批件后，须提前30天将委托生产的数量以文字形式通知乙方，并双方约定生产及交货时间。

4、生产期间，甲方派出QA人员进行全过程质量监控，乙方必须按甲方提供的工艺生产。（生产工艺见附件二）

5、乙方向甲方提供委托生产品种的批生产记录的复印件。

六、验收标准及方法：

1、甲方委托乙方代购的原药材或净药材，由委托方进行检验，合格后出具原药材或净药材检验报告单。

2、乙方生产出的半成品（中间体）按甲方提供的质量要求进行检验，合格后附检验报告单交甲方，甲方收到货后及时按同一标准进行检验、收货。（质量要求见附件三）

七、结算方式及期限：支票结算，加工完毕检验合格一个月内付款。

八、违约责任：

双方必须认真履行合同中的每一条款，本着求大同存小异的真诚合作态度解决纠纷，若仍不能解决，则通过法律途径进行裁决。

九、其它条款：

1、本合同经双方代表签章并获得药监部门的《药品委托生产批件》后具法律效应，合同有效期与《药品委托生产批件》的委托期限一致。

2、本合同一式陆份，经双方签字盖章之日起生效。

甲 方

标准委托加工合同 第10篇

乙方： (以下简称乙方)

本合同甲方委托乙方进行新产品的刀具及工装的购买，乙方接受委托并为甲方在 双方经过平等协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1、产品型号及名称：(零件清单见附表)本合同总金额： ￥42585 肆万贰仟伍佰捌拾伍圆整(小、大写)。

2、技术及质量要求：按照国家行业标准执行;

3、验收标准、方法：甲方负责验收，标准按国标要求执行;

4、交货地点及运输费用：华德集团液压阀分公司，运输费用由乙方承担;

5、结算方式及期限：合同产品全部交付后30天全款支付给乙方;

6、解决合同纷争的方式：协商或北京法院仲裁;

7、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

关于委托加工合同 第11篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的委托加工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产xx系列产品事宜，达成以下协议：

第一条：加工产品范畴

1、产品品名:

2、产品规格为：

3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条：委托加工订单

1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

第三条：加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“xx”商标使用授权书。

3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方。

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理。

(2)在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户(即甲方客户)提供售后服务。

(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换。

(4)若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

第四条：原辅料及包装材料供应

1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第五条：产品交付与验收

1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象(如原辅材料、包装材料不符合标准，成品有破损现象等)时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料;

6、交货时间：自订货计划在乙方确认(计划确认时间为乙方收到传真后1天内)后第七天开始供货，日供货量为：月订货量xx万箱以内的，第天不低于xx万箱，月订货量xx万箱的，每天不低于xx万箱，xx万箱以上的，每天xx万箱。

第六条：其他

1、合同解除的条件

2、争议解决途径

3、合同生效时间

委托方 加工方

代表人签字： 代表人签字：

代表人姓名： 代表人姓名：

____有限公司(盖章)： ____有限公司(盖章)：

____年__月__日 ____年__月__日

立约书人惠州泰利电子有限公司（以下简称甲方）与_科时电子（惠州）有限公司__（以下简称乙方）就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商，于20xx年5月5日双方同意订立合约条款如下，以为双方共同遵守：

第一章合同组成及内容

1.1本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后，将全数加工制成品交付乙方之一切相关法律行为。

1.2乙方提供原材料清单如下：

ABS胶料

PC胶料

甲方在约定期限内按约定要求将以上胶料注塑成形送返乙方指定仓库。

第二章合同价格及结算方式

2.1委托加工原物料、成品等所涉费用，由双方协商决定并注明于发票/采购单。

2.2加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明，亦可采用信用证结算方式。

第三章质量要求及运输方式

3.1各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定，就有关标准之任何变更，应经双方同意始生效力。

3.2发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。

3.3发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

3.4乙方对甲方供料及甲方对乙方运送加工制成品之运输，由乙方负担。

第四章成品验收标准和方法

4.1甲方将加工制成品送达双方约定交付地后，乙方应于三日内验收，倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知，即于送达后第四日起视为加工制成品已通过验收。

第五章违约责任

甲方违约责任

5.1甲方未按约定质量交付加工制成品，应当负责修整或调换。

5.2甲方交付加工制成品数量少于约定，应当照数补齐。

第六章合同解除

6.1本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。

第七章知识产权保护及守秘义务

7.1双方应信守职业道德，未经对方书面同意，不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息，泄露于包括对方员工在内之任何第三人，违者守约方保留一切法律追诉权利。

第八章特别条款

10.1乙方提供给甲方的是海关监管保税料件，因此甲方在生产加工中所产生的边角料等需全部返还至乙方。如双方违反此条款所产生的一切后果由违约方承担。

10.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方：惠州泰利电子有限公司乙方：科时电子（惠州）有限公司

公章：_______________________公章：_________________________

法定代表人：___________________法定代表人：___________

开户银行农业银行博罗福田支行开户银行：中国银行福xx行

帐号：4424xx4952帐号：09598xx001

法定地址：博罗县福田镇福达工业区法定地址：惠州市福田xx3号

电话：_____68xx28_______电话：___686xx03____

传真：______688xx628_________传真：____686xx803_________

日期：20xx年_5__月5日日期：20xx年__5__月__5__日

委托方：____有限公司

地址：__

电话：______

传真：______

银行：____________

银行户头号码：______

增值税号码：______

加工方：____有限公司

地址：____

电话：____

传真：____

银行：____________

银行户头号码：____________

委托方和加工方合称为“双方”。

委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：

委托方希望根据下列条件委托加工方_____茶产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。

加工方希望根据下列条件为委托方加工_____产品，有关产品将按本协议规定完成。

委托方为____产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。

每月订单

委托方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。

加工方在收悉订单后，必须在一个星期内以传真书面向委托方确认广东省社会保障局订单。

除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。

委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。

加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。

原材料及包装材料安排

原材料及包装材料的进库质量检验工作由委托方委派代表全权负责。

加工费

含增值税的加工费为人民币____。于此协议签订日起计至____年__月__日，可以双方同意下，根据情况作出调整。

委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。

委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。

技术及工艺

成品各项理化指标由委托方提供，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承广东省社会保障局担，除非：

A产品含有非配方所含的其他物质；

B产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物；

c产品含有配方所含物质广东省社会保障局以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质；

付款条件

首次加工费，委托方在产品生广东省社会保障局广东省社会保障局产完成10日后全数汇至加广东省社会保障局工方的银行户头。

加工方必须在委托方付款之后三个工作天内向委托方开具增值税发票。

有关知识产权、专利及商标的侵权责任

非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。

双方责任

加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。

协议终止

其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。

如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。

协议终止后，委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则加工方有权自行处理有关物料。

协议期限

本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。

委托方加工方

代表人签字：代表人签字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司：____有限公司：

____年__月__日____年__月__日

甲方：____________(以下简称甲方)

乙方：____________(以下简称乙方)

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行______加工等业务达成如下协议：

1.甲方将根据生产或贸易需要，委托乙方加工__________，该__________的所有权归甲方所有。

2.根据甲方要求，乙方开具加工通知单，甲方确认，除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的货物。

3.乙方根据事先约定的提货时间，加工好指定______，保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况，需要提前提货，应提前__________小时与乙方协商，甲方将尽量满足乙方需求。

4.甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准，双方可以协商。

5.协议期限内，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行协议，应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度，由双方协商解决是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。?

但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行，则双方均免于责任。

6.本协议未尽事宜，由双方协商解决。

7.本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，具有同等效力。

8.本协议有效期从签订之日起到___年___月___日。

甲方：___________ 乙方：___________

代表：___________ 代表：___________

签约地：_________

托方：(以下简称甲方)

被委托方：(以下简称乙方)

甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任

1.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。

2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。

4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。

2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。

4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

7.甲乙双方严守商业秘密。

·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。

·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任

1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。

5.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

6.严守甲方的商业秘密。

7.对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点

甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

第五条 验收标准

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任

1.因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

2.如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律责任。

3.凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值______%的违约金。

4.甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自______年______月______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方：____________ 乙方：____________

代表人：__________ 代表人：__________

日期：____________ 日期：____________

根据平等、互利、双赢的原则，经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方加工糟烧酒精业务，特订立本协议。

一、委托方式

甲方提供下属生产基地黄酒酿造所产生的酒糟，由乙方提取糟烧酒精。

糟烧酒精由甲方收回用于黄酒生产，剩余干糟由乙方自行处置。

二、生产加工

乙方具备相关生产场所，并获政府部门生产许可，配备与甲方生产规模相一致的提取糟烧酒精生产能力，即具备加工日产酒糟最高值的能力。

甲方如出现生产的重大调整或生产规模的扩大，应提前半年通知乙方;乙方因非主观原因丧失或部分丧失生产能力的也应提前半年告知对方。

甲方提供的.酒糟如水份含量与正常值有偏离的，乙方不能以此为由拒绝加工;甲方也不因此在计量和计价上作调整。

三、结算办法

1、酒糟数量：按甲方冬酿主粮投料的 %计算;

2、酒糟价格：以每公斤 元计算;

3、酒精价格：成品折合成50°酒精度，以每吨价格4,500元计算;

4、总价结算：甲方发出的酒糟总价与乙方返回糟烧酒精总价相抵，其差额由各自给付。

5、结算时间：以每一黄酒酿期结束为结算时间。

四、成品质量

乙方在生产过程中不得添加辅料，糟烧酒精质量指标包括香味、酒度、甲醇含量等须符合国家食用酒精要求;

乙方不得外购酒精充当自产酒精，或在自产酒精中添加部分外购酒精。如有发现，甲方有权要求乙方赔偿。

五、送货方式

甲方负责将酒糟堆放在固定地点。

乙方负责酒糟装运、现场清理，并保证装运及时，环境清洁。

糟烧酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定仓库。

六、安全责任

乙方应根据国家有关酒类生产、消防等法规要求组织生产。

乙方对生产、运输、装卸等业务中的安全负全责。

七、协议期限

本协议自签订日起五年有效。

协议到期后，经甲、乙双方协商可进行续签。

八、其他事项

本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：上海xx酿酒有限公司 乙方：上海xxx厂

法人代表： 法人代表：

协议签订日：

协议签订地：上海xxx镇

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

本合同甲方委托乙方进行新产品的刀具及工装的购买，乙方接受委托并为甲方在 双方经过平等协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1、产品型号及名称：(零件清单见附表)本合同总金额： ￥42585 肆万贰仟伍佰捌拾伍圆整(小、大写)。

2、技术及质量要求：按照国家行业标准执行;

3、验收标准、方法：甲方负责验收，标准按国标要求执行;

4、交货地点及运输费用：华德集团液压阀分公司，运输费用由乙方承担;

5、结算方式及期限：合同产品全部交付后30天全款支付给乙方;

6、解决合同纷争的方式：协商或北京法院仲裁;

7、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方（委托方）：

乙方（承揽方）： 甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方加工 产品达成如下协议： 上列价格为含包装费之成品含税价，从乙方至甲方仓库运费由乙方承担。

一、质量标准和资质要求

1、产品质量标准见经双方盖章的附件（一）。

2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记 证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件和条件。

二、订货和交货

1、甲方按实际需求向乙方书面下达生产订单。

2、乙方按双方约定的质量标准和每一订单品种、规格、等级和数量为甲方定牌生产产品，并于甲方下达生产订单之日起天内生产完毕。交货地点为甲方指定仓库。

三、委托加工产品的验收

1、甲方派员在乙方工厂对委托加工产品进行初步验收。

2、客户对产品所提异议，乙方应协助甲方进行处理；若产品经判定为不符本合同双方约定质量标准，其责任由乙方负责。

3、乙方所交付委托加工产品的质量责任期限，应以该产品自甲方出卖给第三方之日起算________年。出卖之日以甲方开具发票之日为准。

四、付款方式和期限

1、付款方式：□电汇 □承兑汇票

2、付款条件 □收货验收合格后全额支付, 付款期限：□短期（）天□月结30天

□月结60天 □月结90天

3、若为人民币结算，为了保证甲方验收记帐和按时付款，乙方在送货同时或后7个工作日天内，须向甲方提供发票，否则甲方可将付款日期顺延一个月，并不因此承担逾期付款责任。

五、产品的包装

1、产品采用甲方指定的包装予以包装。

2、甲方提供包装设计图稿和要求，乙方负责制作。

六、知识产权的保护

1、乙方应在甲方的授权范围内对其委托加工产品和包装上使用“

”注册商标标识，不得擅自使用甲方的品牌和商标。

2、未经甲方特别许可，乙方不得将甲方的委托加工产品以任何形式流向第三方或市场。

3、双方应对委托加工过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。

七、环境、职业健康和安全

1、乙方承担本合同履行过程中健康、安全生产及环境保护的全部责任。

2、乙方提供的产品必须满足国家和行业现行的关于安全、健康和环保的标准、规范及合同中有关要求。

八、违约责任

1、因委托加工产品遭甲方客户的质量投诉，应由甲乙双方到现场共同进行处理或由甲方代理乙方处理。所产生的一切费用由乙方负担。

2、客户质量投诉经甲乙双方确认为乙方生产造成的，所产生的一切费用包括但不限于产品价款、施工费等各项依法可获得的赔偿。

3、乙方逾期交货应按逾期交货款额的日千分之八向甲方承担违约金，如造成甲方损失的，应按实际损失赔偿。逾期交货达15天，视为乙方履行订单不能。

4、乙方履行订单不能，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的甲方损失。

5、乙方产品若存在质量问题，应负责更换。由于更换而造成甲方逾期交货给第三人的，所产生的损失由乙方承担。

6、一方违反知识产权保护约定，应承担另一方由此而产生的损失。

九、其它

十、本合同有效期为________年，自合同生效之日起算。若期满双方有意继 续合作，可续签合同。