劳务承包合同样本范文
劳务承包合同样本范文第1篇
乙方:
性别: 联系电话: 身份证号码:
鉴于甲方业务发展的需要,甲方雇佣乙方提供劳务服务,经双方协商订立《劳务雇佣合同》如下: 第一条 合同期限
合同从______年_____月_____日至_______年_____月_____日,期限______年,其中试用期至______年_____月______日止。如双方需要,可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。合同期满,如甲乙双方未以书面形式通知对方不再续约,则视为《劳务雇佣合同》自动延期一年。如合同期已满,双方不再续签合同,但乙方从事的有关工作和业务尚未结束,则合同应顺延至有关工作业务结束。
第二条 工作内容及要求
1、乙方同意根据甲方工作需要,承担__________________岗位(工种)工作。
2、乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定(详见《岗位说明书》)的标准。
3、乙方每周工作时间为________天,每天工作________小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
4、 乙方同意接受甲方的绩效考核。
5、在合同期内,未经甲方许可,乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务,不得与任何第三方形成包括但不限于合作关系、劳务关系、劳动关系、代理关系、经纪关系等。 第三条 劳务报酬及福利待遇
1、 甲方次月15日前以现金或转账的方式支付乙方上月劳务报酬,标准为_____元/月。劳务报酬如有变动,双方应订立补充协议。
2、 甲方在以下情况有权扣除乙方相应额度的劳务报酬: (1)、因乙方的过失给甲方造成经济损失的; (2)、乙方违反甲方公司管理制度的;
(3)、双方约定的其他情况。
3、甲方于合作期内为乙方每年提供一次免费医疗体检,并为乙方免费购买人身意外伤害保险。
4、甲方鼓励乙方与甲方进行长期合作,并对长期合作的乙方实行下列激励政策:
(1)、 (2)、
5、甲方依本合同第三条向乙方支付的劳务报酬已包含协议期间应由甲方承担的所有费用(包括但不限于福利补助、竞业限制补偿金、保密费等),但对与甲方长期合作的乙方,甲方可利用其自身平台,代乙方办理社保、医保,具体细则另行制订。 第四条
甲方权利、义务
1、 甲方应负责解决乙方的食宿
(1)、提供带空调、彩电的单间(特殊情况可两人临时一间)宿舍;
(2)、演出期间负责乙方伙食及宿舍公共环境的卫生清洁工作;
2、甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。
3、甲方对因雇佣关系而获知的任何有关乙方的个人事务等保密,除非乙方同意公开。
4、甲方根据实际情况,有权安排乙方的暂离雇佣岗位期间。
5、甲方有权对乙方进行监督,并提出建议和整改要求,对暂不
符合岗位职责要求的可以给予暂离雇佣岗位进行培训处理,如培训后仍不能胜任本合同约定的雇佣岗位,甲方有权解除本合同。
6、甲方有权对乙方的违规、违约行为参照甲方相关规定进行处罚。
第五条
乙方的权利、义务
1. 乙方有权要求甲方按时支付劳务报酬及补贴。
2. 乙方有权要求甲方提供符合协议约定的生活、工作条件。 3. 乙方有权对自己暂离雇佣岗位期间提出申请,但应无条件的服从甲方的安排,且原则上每次休假应在七天之内。 4. 若乙方确因患病需暂离雇佣岗位,有权凭医院证明向甲方申请休息。
5. 乙方应保证工作质量及效果符合甲方的要求。 6. 乙方应遵纪守法,并遵守甲方制订的各项规章制度。 7. 乙方如需暂离雇佣岗位应提前十五天向甲方申请(直系亲戚丧假除外),经批准后方可离开。
8. 乙方承诺接受因其违约、违规而受到的甲方处罚。 9. 乙方承诺遵守下列保密条款: (1)、对本合同及补充协议保密;
(2)、对因工作关系而获之的甲方商业机密保密;
(3)、严格遵守甲方制订的音乐资料保密制度,不得私自备份、泄露资料。
10. 乙方承诺在协议期满或双方提前解除协议后6个月内,非经
甲方同意不在有甲方关联公司的连锁酒吧及甲方负责管理的其他演出场所(含三个月内即将开业的关联公司的连锁酒吧及甲方负责管理的其他演出场所)的城市的其他演出场所工作。
11. 本合同签订之前,若乙方与甲方之外的第三方签订有演出合同、经纪合同、代理合同、劳动合同、合作协议等,则由乙方自行处理解约事宜及承担上述合同解除的法律责任,而与甲方无关。
第六条 合同的解除和终止
1、经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同: (1)乙方在试用期间被证明不符合录用条件的;
(2)乙方严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务雇佣合同的;
(3)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的(甲方有权追究乙方的违约责任);
(4)乙方被依法追究刑事责任的。
3、甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(1)甲方未提供相应的劳动保护条件的; (2)甲方未及时支付劳务报酬的。 第七条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:
(一) 乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明,并如实填写《劳务人员登记表》,否则甲方有权随时解除本合同;
(二) 甲方有权对公司的有关规章制度等进行修改、完善。修改后的内容甲方在向乙方公示或告知后与本合同具有同等效力;
(三) 甲方可以在合同有效期内,根据需要与乙方协商一致后可以调整乙方的岗位职责和工作范围,劳务报酬等事项也将做出相应调整;
(四)乙方在合同期内承担的甲方相关工作岗位的工作及责任的,在该合同期限未终止前,乙方未经甲方书面同意不得擅自离职;
(五) 甲方将定期或不定期对乙方进行工作绩效考核,考核不合格者,甲方有权解除或终止本合同;
(六) 本合同到解除日期时,乙方应按照《员工手册》中的离职制度办理离职手续,否则甲方有权扣除或拒绝支付乙方劳务报酬。 第八条 违约责任
1、 因乙方违反本合同第二条第五款约定的,甲方有权解除本
合同,并要求乙方支付违约金人民币拾万元。
2、乙方违反甲方制定的音乐资料保密制度,私自备份或泄露音乐资料,则属乙方严重违约,乙方应支付给甲方违约金人民币伍万元,并承担因此给甲方造成的其他损失。
3、合同期内,若乙方未能与甲方就提前解除合同达成一致,强行单方拒不履行合同义务的,则属乙方严重违约,乙方应支付给甲方违约金人民币拾万元,并承担因此给甲方造成的其他损失。
4、乙方存在下列违约时,甲方有权决定是否提前解除本合同,而无须对乙方进行赔偿,且乙方不得享受本合同约定的福利: (1)、因工作质量不符合要求,一年内被甲方暂停工作并培训三次或三次以上者;
(2)、一年内不按规定到达雇佣岗位工作超过半小时累计超过六次者;
(3)、一年内强行离开雇佣岗位累计超过五日者;
(4)、违反甲方公司的规章制度并经提醒或劝告后仍不改进的者;
(5)、私自备份或泄露音乐资料达三次者。
5、甲方可以采取直接扣减乙方报酬等方式实现追究乙方的违约责任。
第九条 本合同的附件如下:附件一 《保密协议》;附件二 《岗位说明书》;附件三 甲方制定的《员工手册》及有关规定。
第十条 因本合同产生的争议双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同内容不受《劳动合同法》调整。
第十二条 本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________
签订日期:________________
乙方(签字):____________
劳务承包合同样本范文第2篇
承包人:(全称) 天津市森源建筑有限公司 分包人:(全称) 天津市永平建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于天津市华景房地产开发有限公司(以下简称为“发包人” )与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同” ),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、 分包工程概况
分包工程名称: 津北辰北(挂)2014-049#地北区住宅项目六标段
分包工程地点:天津市北辰区,北辰道北侧 分包工程内容: 铝合金窗安装
分包工程承包范围:为建设单位所发施工图纸及工程量清单中的全部工程。详
见工程量清单。承包方式为包工包料。
二、分包合同价款
金额:大写:人民币 壹佰柒拾柒万叁仟陆佰玖拾 元整
小写: 1773690 元
三、 工期
开工日期:本分包工程定于 2017 年 4 月 25 日开工; 竣工日期:本分包工程定于 2017 年 10 月 31 日竣工; 合同工期总日历天数: 189 天
四、 工程质量标准
本分包工程工程质量标准双方约定为: 达到符合国家验收规范合格标准
五、 组成分包合同的文件包括:
1、 本合同协议书;
2、 中标通知书;
3、 分包人的报价书;
4、 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
1
5、 本合同专用条款;
6、 本合同通用条款;
7、 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、 合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条预定工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他相应的应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间: 2017 年 4 月 20 日 合同订立地点: 施工现场项目部 本合同约定双方 签字、盖章 后生效。
承包人:(公章) 分包人:(公章) 地址: 地址: 法定代表人:(签字) 法定代表人: 委托代理人:(签字) 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 邮政编码:
2
专用条款
一、 词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序:
合同文件及解释顺序:执行《通用条款》第二条,当合同文件中发生抵触时,以时间发生在后的文件解释为准。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1除总包合同文件贵的的语言文字外,本合同还使用 无其他 语言文字。 3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章: 执行《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量 管理条例》以及天津市地方相关法律、法规。 3.3本分包工程适用的工程建设标准: 执行《通用条款》第3.3条,执行国 家现行的质量验收规范及标准和技术规程,除以上工程建设标准外,总包合同 中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。
承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间: 2017年4月10日 分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 2017 年4月15日
4、图纸
4.1承包人向分包人提供图纸的日期 2017年4月10日
承包人向分包人提供的图纸套数 1 套。
4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担: 执行通 用条款第4.2条,承包人委托分包人进行施工图设计的费用由分包人自行承 担,费用已包含在合同价款内。 4.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担: 执行通用条 款4.3条,其费用由分包人自行承担,费用已包含合同价款内。
4.4关于使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。
3
二、 双方一般权利和义务
7、 项目经理
姓名: 武光耀 职称 项目经理 (任命书作为分包合同附件)
8、分包项目经理
姓名: 修东津 职称 项目经理 (任命书作为分包合同附件)
9、承包人的工作
9.1承包人应完成下列工作:
(1)向分包人提供施工场地和满足施工所需的证件、批件的名称和完成时间:
已具备施工条件和需要的证件、批件、满足分包人施工要求。 (2)组织分包人参加发包人图纸会审的时间: 年 月 日
向分包人进行设计图纸交底的时间: 年 月 日 (3)承包人为分包工程的实施提供的的机械设备和(或)其他设施(如有时), 及费用承担: 由分包人自行解决,承担相应的费用已考虑在合同造价内。承包 人提供分包人的机械设备和其他设备使用时,分包人使用确认后应向承包人支 付费用,并在结算中扣除费用。 (4)双方约定承包人应做的其它工作: 在施工过程中承包人有权对分包人进 行监督管理和指挥及处罚罚款等工作。
10、分包人的工作
10.1分包人应完成下列工作:
(2)需完成的设计内容和提交时间: 按承包人要求完成。 (3)分包人应在本合同签订生效后 天内向项目经理提交分包工程总体进 度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程计划及相应的进度 统计报表时间为: 开工前提交分包工程总进度计划,每月 日前向承包人报 送完成统计工作量报表。
承包人批准工程进度进度计划的时间: 年 月 日
4
(4)向承包人提交施工组织设计的时间: 年 月 日
承包人批准施工组织设计的时间: 年 月 日 (7)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担: 已竣工工程未交付承包人 之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包 人自费予以修复,费用已包含在分包价款内。 (8)双方约定分包人应做的其他工作: 工程完工后,分包人在 天内向承包 人提供全部完整合格的技术档案资料。
三、工期
14、工期延误
14.1双方约定工期顺延的其他情况: 按《通用条款》14.1条执行,经承包人的项目经理确认并经发包人同意后工期相应顺延。
四、质量与安全
17、质量检查与验收
17.1双方关于分包工程质量标准的约定: 达到符合国家质量验收规范合格标准。
六、 合同价款与支付
19、合同价款及其调整
19.2本合同价款采用 (1) 种方式确定。
(1)采用固定价格的,合同价款包括的风险范围: 所有风险已含在分包合同价款内。
风险费用计算方法: 包括本合同价款内已考虑各种风险因素
风险范围以外合同价款调整方法为: 无
5
(2)采用可调价格的,合同价款的调整方法: 无 (3)采用成本加酬金的,有关成本加酬金的约定为: 无 19.3双方约定合同价款的其他调整因素: 无 20、工程量确认
20.1分包人向承包人提交已完成工程量报告的时间: 每月 日提交已完工程量报告
21、合同价款的支付
21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额: 无约定 扣回时间和比例: 无约定 21.2承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式: 随甲方拨付工程款,相应付款;扣除合同价款5%作为乙方的工程质量保修金暂留甲方,保修期满1月内支付。
七、竣工验收及结算
23、竣工验收
23.1分包人提供竣工图纸的日期 2017 年 10 月 31 日
分包人提供竣工图纸的分数 1 份
八、违约、索赔及争议
26、违约
26.1本合同关于承包人违约的具体责任:
(1)本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任: 执行《通用条款》第21.5款。承包人未按约定支付工程进度款,按合同总价款万分之零点五向分包人支付违约金。
6
(2)本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的责任:
执行《通用条款》24.3款。承包人未按约定支付工程结算款,按合同总价款万分之零点五向分包人支付违约金。
(3)双方约定的承包人的其他违约责任: 无约定 26.2本合同关于分包人违约的具体责任:
(1)本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任: 执行《通用条款》第5.3款。分包人如违约按合同价款的百分之五十向承包人支付违约金。 (2)本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任: 执行《通用条款》第12.1款。分包人如违约按合同价款的百分之五十向承包人支付违约金。 (3)本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任: 执行《通用条款》第16.2款。分包人不能按合同约定完工,每拖期一天按合同价款的千分之五向承包人支付违约金。 (4)本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任: 执行《通用条款》第17.1款。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人承担合同总价款百分之三十的违约金支付给承包人,并承担全部直接经济损失。 (5)双方约定的分包人的其他违约责任: 保修在期限内发生的一切质量问题,分包人接到任何形式的通知,在24小时内赶到现场进行无偿维修,否则,承包人有权委托其他人进行维修,所发生费用在质保金中扣除,不足部分由分包人另行支付。
28、争议
28.1双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协调解决或者调解不成时,按下列 (2) 种方式解决争议: (1)将争议提交 无 仲裁委员会申请仲裁;
(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 天津市河西区人民法院
7
九、保障、保险及担保
30、保险
30.1承包人投保内容和责任: 无约定 30.2分包人投保内容和责任: 由分包人投保施工人员工伤保险。
31、担保
31.1承包人向分包人提供支付担保,担保方式:无约定
担保额度:无约定 31.2分包人向承包人提供履约担保,担保方式:无约定
担保额度:无约定
十、 其 他
32、材料设备供应
32.3由分包人采购材料设备的约定: 包工包料,分包人所采购的材料等必须符合国家和地方及行业有关标准,并具有出场合格证。材质鉴定单、复试报告、并经发包人、承包人、监理的认可,同时满足工程质量和设计要求方可使用。
37、合同份数
36.2双方约定本合同正本 2 份,副本 4 份。其中,承包人 4 份,
分包人 2 份。
38、补充条款:
1、本工程保修期为二年。
2、本工程2栋11层为第一施工段:工期为: 年 月 日至 年 月 日;5栋18层施工开始时间暂定为 年 月 日至 年 月 日
3、分包人确保铝合金窗能通过相关部门的验收。并负责全部工程资料。
4、详见现场认价审核意见单
5、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款不随进度款同期支付,在工程结算时一并支付。
6承包方与建设方签订的施工合同以及其它的补充协议均适用于本协议。乙方应向甲方提供正式发票。
劳务承包合同样本范文第3篇
劳务分承包劳动合同书
陕西省第五建筑工程公司第三项目部(简称甲方)因施工生产需要,遂与(简称乙方)建立劳务关系,双方在遵循平等自愿、协商一致的原则下,订立劳动合同。
一、 工程全称:省南郊体训基地体校办公、教学楼
二、 工程施工地址:西安市丈八路
三、 承包方施工项目及操作工作内容:
1、 体校办公、教学楼基础、主体模板制作、安装、
拆除。
2、 扣件、回形销必须过数领用,发生丢失,则按
原价赔偿。损耗根据定额。
3、 所用方木、竹胶板按数量领用,如需锯割时,
必须经主管工长书面通知,否则交回数量不够时,按原价赔偿。
4、 模板拆除后,必须清理刷油,按指定地点堆放
整齐。
5、 必须保证每日有4人清理打扫现场卫生,否则
每天扣除肆个工日工资。
四、合同期限自年月日至年
1月日止。
五、质量标准
1、 必须按《施工及验收规范》进行施工,质量必须
达到《质量检验评定标准》。因施工质量原因造成
返工所浪费的工料均由乙方负责赔偿,并视情节
处罚500-1000元工期损失费。
2、 顶板必须达到无粉刷要求,否则所发生的费用均
由乙方负责。
3、 梁、板、柱必须支撑牢固,保证相对位置正确,
如发生一处跑模罚款500元。
六、安全生产
乙方人员必须遵守《安全操作规程》,未经专门培训,无特种作业上岗证者不得从事特种作业。乙方负责人担任劳务分承包方第一安全责任人,并设专职安全员。违章操作及发生伤亡事故,按有关规定对乙方处以罚款。
七、劳动报酬
1、 实物量计件单价:
2、 计时、估工单价:技工元/工日;普工元/工日。
3、 人工费含劳务管理费%,必须上交公司。水、电、
房、治安费按2%上交项目部。
4、 结算及支付形式:
① 模板以接触面积按13.5元/m²结算。
② 结算方式:当月结算,次月末按80%付款。
③ 如甲方资金不到位,必须保持继续施工,不间断。
八、甲方的权利和义务
1、 为乙方有偿提供劳动安全卫生条件和必要的劳动保
护用品。
2、 协同乙方联系办理人口暂住及其它手续,费用由乙
方承担。
3、 协助乙方解决宿舍及生活用水用电问题。
4、 为乙方办理务工许可证及其相关手续。
5、 乙方不服从生产指挥或不能胜任工作,甲方有权令
其退场。
6、 甲方提供二间库房。
九、乙方的权利和义务
1、 遵守甲方各项规章制度,接受各级有关部门的监督
和检查。
2、 严格执行安全卫生规范,努力提高生产效率。
3、 积极做好本职工作,爱护甲方财产,遵守职业道德。
4、 服从甲方务工管理,对违纪违章人员,应果断处理,
令其退场。
5、 甲方管理人员违章指挥,强令冒险作业,乙方有权
拒绝。
6、 必须保证衣帽整齐、服装统一。
十、其它
1、 签订合同时,乙方必须具备下列条件:
① 所在乡镇政府准许外出务工证明。
② 营业执照(未经年检或过期的执照无效)。 ③ 非企业法定代表,必须附法人授权的委托书。 ④ 进场人员花名册和《劳务分承包方考察表》。
2、 乙方不得使用童工,不满十八周岁的未成年工以及
伤残疾人员,每发现一次除令其退场外,罚乙方500元。
3、 乙方租(借)用甲方工具,如有损坏或遗失按价赔
偿。
4、 乙方委派同志为代表,负责乙方现场及住宿
管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。 十
一、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,签字后生效,该工程承包项目结束自行终止。本合同未尽事宜,双方可以协议形式增补条款,做为合同附件。
甲方签章:乙方签章:
甲方代表:乙方代表:
劳务承包合同样本范文第4篇
根据《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑工程质量管理条例》、《重庆市建筑工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲方将重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房工程的主体劳务工作分包给乙方,双方本着平等互利和自愿的原则,经友好协商订立本合同:
第一条:工程地点:重庆两江新区水土高新区工业园 第二条:工程名称及工程概况:
1、工程名称:重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房
2、建筑面积:约4万M2
3、结构形式:框架结构 第三条:乙方承包范围:
包括土建施工图纸范围内的全部主体工程(垫层以上的所有主体工程,不含各类穿墙、梁、板的套管预留预埋工作);以及主体的质量、进度、安全、文明施工等所涉及的相关工作内容和工作措施。
3.1、主体工程范围:
1、模板工程;
2、砼工程;
3、钢筋工程(不含丝接套筒);
4、砌体工程(含二次结构植筋);
5、室内外抹灰、外墙贴纸皮砖(不含
1 钢丝网及钢板网材料);
6、楼地面工程(一层清光地坪,
2、
3、4层不做清光地坪);
7、屋面工程(除防水外含屋面防水保护层及刚性层工程);
8、修疤、补洞、建筑垃圾的清理、清运及场内外转运工作;
9、室内外各种脚手架、防护架棚、外架的施工(全封闭外架、防护架棚、卸料平台、临边防护、含油漆、挡板及色带、绳卡、钢丝绳)及安全防护工程;
10、设备(塔吊、搅拌机、圆盘锯、手提电锯、弯屈机、断钢机、对焊机、手推车)、周材及辅材(钢管、扣件、安全网、竹跳、穿墙管及丝杆);
11、承包范围内所有材料进出场上下车、转运、吊运、堆码、保管、成品保护、施工用电[三级配电箱、插线板及碘钨灯、设备用电(含镝灯、臂灯;照明除外)]。
3.2 基础承包范围:垫层以下由甲方计价计量给乙方。砼:10元/M3;钢筋:700元/吨;模板(含周材):60元/M2,按接触面积计算。
3.3 安全文明施工范围:
1、包括施工方案及规范规定的进出口安全通道、施工通道、钢筋房及各类临边、临洞口防护和架立工程。
2、乙方负责所有进场材料堆码整齐;二次或式次转运;负责所有材料、设施、设备的安全、负责所有工程成品、半成品保护等。
3、乙方人员在进入施工现场时应向项目经理书面备案,且男性民工年龄应低于60岁,女性民工年龄应低于50岁。
4、不包括:水电安装工程,防水工程,各类门、窗,外墙用面砖,外墙涂料,环境景观绿化工程。
5、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按
2 安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。累计产生医药费3万元以内由乙方自行负责;3万元以外保险赔付后,依法分清责任各负其责。
第四条
承包方式及价款:
1、承包方式:本合同垫层以上采用劳务、周转材料、辅材费等按建筑面积乘以综合包干单价的方式,建筑面积计算执行,以施工图的建筑面积为准。(本项目若有所续工程,甲方不得另行安排劳务队伍。若甲方另行安排其它劳务队伍进场施工,甲方属违约,支付乙方违约金100万元整。)
2、承包单位:综合包干单价为:300元/M2。 第五条
付款方式
单栋封顶后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,单栋砌体完工后15个工作日内甲方支持付给乙方
元/M2,室内外抹灰完工后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,基本完工甲方付足乙方97%,余下3%在综合验收后3个月内全部付清。
第六条
合同履约保证金
1、签订本合同前,由乙方向甲方支付主体合同履约保证金80万元整(大写:捌拾万元整)。
2、合同履约保证金的返还:单栋封顶退还保证金比例。 第七条
质量保修范围及日期:
1、室内地坪空鼓、开裂、起砂;
2、内外墙及顶棚抹灰等脱落,墙面起砂起碱脱皮;
3、外墙板漏水、外墙窗缝漏水;
4、钢筋、砼、砖石砌体结构及其他承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;
5、因乙方原因造成的其他质量问题;
6、工程最低保修期限为:1年;工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
第八条
合同担保:
乙方法定代表人或委托代理人自愿作为乙方的保证人,为乙方在本合同项下的全部债务承担连带责任保证。保证期间为该合同签订之日起该合同履行完毕后壹年内止。工程质量按重庆市质量验收规范合格标准。
第九条
合同生效与争议解决方式:
1、合同生效条件;
1.1 乙方按本合同第六条约定向甲方足额缴纳了履约保证金。 1.2 双方签字盖章。
1.3 合同履行中如有争议,双方协商解决,协商不成可向甲方建筑公司所在地人民法院起诉。
1.4 本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
1.5 本合同壹式肆份,甲方执两份,乙方执两份,具有同等法
4 律效力。
第十条
违约责任
1、若因甲方责任未能按合同约定向乙方支付款项,每延期一天,甲方应按1000元/天累计加计算后向乙方支付违约金。
2、若乙方未按合同约定限时完成相应工作,每逾期一天,按1000元/天累计向甲方支付违约金。
3、若乙方出现下列情况或严重损害甲方利益的情形,乙方必须赔偿甲方损失。
3.1 乙方自身原因每出现一次施工场内员工(含民工)闹事,乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
3.2 因乙方自身原因造成员工(含民工)阻断交通及其他严重扰乱公共秩序的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
3.3 因乙方与任意第三方发生纠纷,将甲方牵涉到民事诉讼、仲裁或劳动争议中的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
若因甲方原因导致工程停工3天以上(含3天)甲方应向乙方支付一切费用。
注:乙方应听从甲方管理人员的安排、管理。
5
甲方:
乙方:
身份证号:
身份证号:
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话:
年
月
日
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话: 开户银行及帐号:
年
月6
劳务承包合同样本范文第5篇
务
承
包
合
同
发包方全称:
(以下简称甲方) 承包方全称:
(以下简称乙方)
为明确甲乙双方的权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵守平等自愿、互惠、互利、公平诚信的原则,甲方将吉首市经济开发区公租房二期及配套设施项目工程的土建以及劳务清包形式发包给乙方施工,经甲乙双方友好协商特订立以下协议,并共同准守。 第一条、工程概况: 工程名称: 吉首经开区产业园公共租赁房及配套设施建设项目二标段 工程地点: 吉首市乾州东区市经济开发产业园区内
工程内容: 框架、砖混结构,地下室两层,建筑面积15800㎡,地上四栋,各六层建筑面积17300㎡,最终以实际面积结算为准。
第二条、承包形式
采用甲方负责项目管理,提供工程主要材料;乙方组织相应管理人员,提供承建劳务队伍包工、包临时水电安装、包架料、包模板材料、包辅材、包所有需要的机械设备、工程用具、餐具、包质量、包工期、包临边边安全防护、包临时设施搭拆、包材料运输装卸、包安全文明施工的大清包方式。
第三条、工程承包范围
1、本工程从桩基承台底至屋面构架的所有模板工程、钢筋工程、明沟散水、混凝土工程、墙体工程(地下室设备装拆),内外脚手架工程、内外装饰工程、图纸设计范围内的外墙贴砖,自身施工需要的预埋件制作,预埋、预留工程。
2、基础开挖、回填所需的挖机由甲方负责,乙方负责配合机械修整土方,砌、粉基坑承台,基槽的土方机械开挖有不到位的地方由乙方负责。
3、施工范围周边场地的硬化、给排水设施和水泵都乙方负责。
4、土方开挖、大型回填、消防、水电、通信、弱电设施安装、燃气、门窗、柔性防水、不锈钢栏杆扶手、保温、资料及实验费,轻质隔墙、大理石、花岗石、玻璃幕墙、绿化、亮化等工程不在乙方承包范围之内。
5、所有二级以下的配电箱及电线、电缆灯具由乙方负责,周边道路、场地、地下室排水及本工程土建部分的所有硬化,临建的劳务设施(主材由甲方提供),乙方不应另外计费。
6、民工食堂、厕所、澡堂、活动板房的平整及硬化等全部由乙方负责,生活区及项目周边的卫生由乙方负责打扫。
7、临时用水用电部分:每单元、每层留设接水口(甲方负责),每单元两层一个三级配电箱(由甲方负责安装),塔吊上固定大灯及其他的移动照明灯具等由乙方负责,但整个工程所有用水用电费用由甲方负责。
8、木工:模板制作、安装、拆除、预留、预埋、扣件、螺杆、螺帽、塑料套、材料卸车、码堆、清渣、刷脱模机、铁钉、铁丝、步步紧、跑模胀模的锤凿、电动工具(如图纸变更造成的返工,由甲方负责),扳手、电缆、清扫卫生、胶带等以及文明施工。
9、钢筋工:原材料取样、下车、钢筋下料、制作、绑扎、水平焊、电渣压力焊,止水带的焊接,墙体拉结筋安装(植筋下料、钻孔、吹灰洗孔、植筋化学胶),指挥材料卸车搬运、场内转运、摆料划线、绑扎放置保护层垫块、浇捣混凝土时的钢筋维护、预埋件;扎丝、焊条、电渣、手动工具、电动机械;切断机、弯曲机、调试下料机等一切机械电缆、所有机械设备带证操作。
10、泥工:混凝土浇筑、承台砌筑粉刷、砂浆调配、材料运输,现场垃圾清扫等工作,步料机与输送泵管拆装、清洗,做砼试件,找平搓光、砼表面保护措施,包括夏季、雨季、冬季覆盖保护膜、养护、防冻、清洗余浆砼渣。工具、电动工具,振动器、振动棒、斗车、施工人员的安全帽及雨衣、手套等用品。内外装饰:内外墙粉刷、地面找平压光、楼梯间踏步粉刷、室内公共区域、外墙面的贴砖或墙漆。明沟散水、台阶在乙方承包范围之内等,乙方必须按照设计要求和图纸变更及施工规范进行施工,在确保安全、质量的前提下,不能超用和浪费材料,如有浪费者按材料用量及进价的三倍进行处罚。
11、机械设备、塔吊、施工电梯、输送泵、搅拌机等大型设备都需要带证专业人员操作,所有辅材(如钢管、扣件、安全网必须达到规范要求,按规范刷油漆,脚手架严格按规范进行施工,确保工人安全)。 第四条、施工工期
1、本工程工期(不包括桩基础工程)从开工日期
年 月 日至
年 _ 月 日止,合同工期
天,含节假日,具体开工日期以甲方的开工通知
单为准。
2、工期延误,因重大设计变更或不可抗力的自然灾害以及省、市、县政府通知的停工,甲方不承担因此造成的岩延期竣工和延期交付使用的违约责任,但工期相应顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误,每推迟一天,乙方需按1000元/天向甲方缴纳延期违约金,工期每提前一天,甲方奖励乙方1000元/,按日历累计天数计算,如工地停水、停电超过三天的甲方应补乙方所有人员每人每天200元/天的损失及生活费用。如发生重大停工事件,甲乙双方另行协商。 第五条、质量等级
1、本工程为合格工程。
2、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查标准和设计图纸评定,施工说明和设计变更等技术文件为依据,乙方所施工的分部、分项工程质量确保一次性验收评定合格。
3、乙方在施工中应根据甲方的要求进行自检、互检、随时接受甲方管理人员、监理单位、设计院、业主单位和质安监管部门的随时检查、检验,并为检查、检验提供便利条件。
4、如工程质量不能达到合格验收标准时,乙方无条件返工,必须达到合格要求,返工费用由乙方自行承担并承担甲方的材料费用,甲方提出整改还未及时进行整改到位,甲方有权另请其他施工队伍进行整改,所产生的的费用在乙方工程款中扣除。 第六条、工程承包价格
1、本合同的承包价格按建筑面积平方米计算,每平方米428元结算(不含税费)。
2、建筑面积计算标准以实际结算为准。
3、施工前设计变更增加的工程量不另外计费,施工当中或施工后变更按实际发生工作量并及时补给乙方。工程竣工后,甲乙双方按照合同约定结算工程款。
第七条、付款周期
1、正负零层混凝土浇筑完成后,甲方应按照合同约定及时付给乙方完成的建筑面积乘以合同总价的60%的工程进度款。
2、二次付款待乙方完成到三层屋顶砼浇筑完成时,甲方按实际完成建筑面
积乘以合同总价的60%工程进度款支付给乙方。
3、装饰装修款支付、外墙抹灰完成后,甲方按工程总建筑面积乘以合同价的70%支付乙方工程款。
4、外脚手架拆除完成后甲方支付给乙方按建筑面积乘以合同总价的80%支付给乙方工程款,待明沟散水完成以后甲方按照工程总建筑面积乘以合同总价的90%付款给乙方。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算并由甲方支付工程总建筑面积成合同价的98% 支付给乙方,留质量保修金2% ,一年内由甲方把实际发生的维修费用扣除之后,将剩下保修金退一次性退还给乙方。(如需维修,甲方以电话或书面形式通知乙方,在三天之内,乙方若没派人维修,甲方可另找队伍维修,所发生的的费用在乙方保修金中双倍扣除)。 第八条、安全及文明施工
安全文明施工目标:杜绝安全质量事故发生,做到零工伤。为确保目标,甲乙双方在施工中需做以下工作:
1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料,对乙方施工人员进行安全教育检查、监督和指导,协助乙方做好安全、质量事故工作的调查、处理和事故隐患的整改,并向乙方传达国家、省、州市和甲方有关部门下发的安全生产方针、政策、法规和其他文件。
2、按照业主及当地要求和公司企业文化的规定、规划,整个工程文明施工、编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案,并下发乙方。
3、甲方安全生产管理人员有对施工作业人员违章作业行使停工整改,经济处罚等权利。
4、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规,必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定,在施工期间必须接受甲方的监督和指导,并定期向甲方安监部门汇报安全工作情况,乙方必须建立健全的安全生产责任制,配备专职安全员,并报甲方备案。
5、乙方特种作业人员(如电焊工、电工、塔吊司机、外架工、机械操作工、、机修工等)要持有效证件上岗,并做到认证相符。凡患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适合高空作业者,乙方必须立即予以辞退,否则甲方按照1000元/人对乙方进行罚款。
6、乙方在施工中,如有不听甲方指挥,故意为难甲方,在工地打架斗殴、闹事所造成的经济损失及法律责任等均由乙方承担,并每次罚款5000元/次。
7、甲方指定的安全、文明施工及生活区管理等相关制度及处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。
8、本工程项目施工人员的劳动保障及意外工伤安全保障费用由甲方购买保费,保单的免保部分由甲乙双方共同承担,甲方承担70%,乙方负责承担30%。
第九条、工程材料、设施供应
1、甲方提供主材,如(钢筋、水泥、砖砌体、砂、石、混凝土)以及挖机、混凝土浇筑天送泵机械设备、主体材料、装饰装修材料等,所有安装在建筑上的一切材料都由甲方负责,及时供应以免影响乙方施工。
2、乙方有责任按设计图纸和工程实际进度提前向甲方提供所需材料计划,其中混凝土的计划提前24小时报给甲方。
3、乙方负责提供的材料、需要送检的由乙方采集,甲方、监理方共同见证取样,乙方应制定严格的材料领料和用料制度,严格控制材料的使用,杜绝浪费。
4、剪力墙的止水钢板、止水螺杆由甲方提供,乙方负责止水带焊接的人工工资及辅材等费用。在施工中若甲方、监理方发现乙方人员有浪费、占用、专用的按材料实际价值翻倍进行处罚,有偷盗行为的按材料实价的十倍进行处罚,若偷盗情节严重的,直接移送当地执法机关处理。 第十条、双方权利和义务 甲方:
1、开工前以书面形式向乙方提供本工程定位标高、水准和坐标控制点,并派专业测量人员对本工程标高、轴线全程控制并承担责任。
2、在开工前提供四套施工图纸给乙方,超过四份的由乙方自行负责,甲方在开工前组织设计单位、业主、质监部门进行施工现场范围内的技术交底和图纸会审,并做好各方签署的技术交底和图纸会审工作,做好各方签署的技术交底会议纪要,分发到有关单位,修改部分首先以甲方的补充说明,其次以修改图纸为依据。
3、甲方进行施工组织设计、组织施工技术方案和施工进度计划,提出意见并督促实施,检查工程进度和工程质量验收分部分项的工程。检查工程使用的材料、构件、设备的规格质量,负责本项目的所有试验费用及检查费用。
4、如是甲方原因(缺少材料和进度款不能按合同约定支付等情况)造成的乙方无法施工或停工,为此产生的一切费用和其他后果都由甲方负责。 乙方:
1、乙方委派专业施工技术员和专业安全员为本项目的安全、质量、进度、文明施工等负责,乙方施工负责人代表乙方行使合同约定的权力,履行本合同的义务职责。每月25号向甲方提供月进度款拨付报表和下月的工程进度计划表。
2、严格按照施工图、设计说明及国家规定的技术操作规程、规范进行施工,确保工程按照合同规定时间如期完成,乙方必须根据甲方要求和相关规定,尽力配合第三方做好其他附属工程的施工。如第三方需要相关材料、机械设备,乙方可按实际收取适当的费用。为了使工程能顺利进行,乙方不得故意制造条件和局面来影响施工进度和质量,如因第三方影响乙方正常施工进度,则造成的损失由甲方在第三方工程款中扣除并赔付给乙方。
3、乙方无条件配合甲方资料员现场的资料收集、整理,并负责配合原材料取样。现场民工食堂、宿舍、浴室、卫生间由甲方提供场地,生活用具由乙方自行负责。
第十一条、其他约定
1、本合同系双方平等、自愿的基础上签订。
2、技术交底、检验费用及所有税费由甲方承担,乙方劳务合同的里的总造价不承担税费。
3、施工合同外所签证用工按200元/天工日进行计算由甲方补给乙方,乙方必须配合甲方总工程师的工作,所有劳务班组的劳务合同必须通过甲方工程师签字认可。
4、甲方规定的施工现场文明公约和规章制度,乙方须严格贯彻落实并加以遵守和维护,发现乙方有不按规定违反文明公约的现象,甲方有权按规定给与处罚。
5、乙方合同签订当日向甲方缴纳合同履约保证金 叁拾万元整,主体封顶后合同履约保证金一次性退还给乙方,本合同未交履约金的视为无效。 第十二条、
1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。
2、本合同一式三份,承建公司、甲、乙方各执壹份,都具有同等法律效力,自甲乙双方签字之日起生效,至本工程完工及所有劳务工程款付清后合同终止。
甲方(签章):
乙方(签章):
日期:
年
月
日
:
年月
日
日期
劳 务 承
劳务承包合同样本范文第6篇
根据《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑工程质量管理条例》、《重庆市建筑工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲方将重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房工程的主体劳务工作分包给乙方,双方本着平等互利和自愿的原则,经友好协商订立本合同:
第一条:工程地点:重庆两江新区水土高新区工业园 第二条:工程名称及工程概况:
1、工程名称:重庆两江新区水土高新区工业园大地工谷标准厂房
2、建筑面积:约4万M2
3、结构形式:框架结构 第三条:乙方承包范围:
包括土建施工图纸范围内的全部主体工程(垫层以上的所有主体工程,不含各类穿墙、梁、板的套管预留预埋工作);以及主体的质量、进度、安全、文明施工等所涉及的相关工作内容和工作措施。
3.1、主体工程范围:
1、模板工程;
2、砼工程;
3、钢筋工程(不含丝接套筒);
4、砌体工程(含二次结构植筋);
5、室内外抹灰、外墙贴纸皮砖(不含
1 钢丝网及钢板网材料);
6、楼地面工程(一层清光地坪,
2、
3、4层不做清光地坪);
7、屋面工程(除防水外含屋面防水保护层及刚性层工程);
8、修疤、补洞、建筑垃圾的清理、清运及场内外转运工作;
9、室内外各种脚手架、防护架棚、外架的施工(全封闭外架、防护架棚、卸料平台、临边防护、含油漆、挡板及色带、绳卡、钢丝绳)及安全防护工程;
10、设备(塔吊、搅拌机、圆盘锯、手提电锯、弯屈机、断钢机、对焊机、手推车)、周材及辅材(钢管、扣件、安全网、竹跳、穿墙管及丝杆);
11、承包范围内所有材料进出场上下车、转运、吊运、堆码、保管、成品保护、施工用电[三级配电箱、插线板及碘钨灯、设备用电(含镝灯、臂灯;照明除外)]。
3.2 基础承包范围:垫层以下由甲方计价计量给乙方。砼:10元/M3;钢筋:700元/吨;模板(含周材):60元/M2,按接触面积计算。
3.3 安全文明施工范围:
1、包括施工方案及规范规定的进出口安全通道、施工通道、钢筋房及各类临边、临洞口防护和架立工程。
2、乙方负责所有进场材料堆码整齐;二次或式次转运;负责所有材料、设施、设备的安全、负责所有工程成品、半成品保护等。
3、乙方人员在进入施工现场时应向项目经理书面备案,且男性民工年龄应低于60岁,女性民工年龄应低于50岁。
4、不包括:水电安装工程,防水工程,各类门、窗,外墙用面砖,外墙涂料,环境景观绿化工程。
5、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按
2 安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。累计产生医药费3万元以内由乙方自行负责;3万元以外保险赔付后,依法分清责任各负其责。
第四条
承包方式及价款:
1、承包方式:本合同垫层以上采用劳务、周转材料、辅材费等按建筑面积乘以综合包干单价的方式,建筑面积计算执行,以施工图的建筑面积为准。(本项目若有所续工程,甲方不得另行安排劳务队伍。若甲方另行安排其它劳务队伍进场施工,甲方属违约,支付乙方违约金100万元整。)
2、承包单位:综合包干单价为:300元/M2。 第五条
付款方式
单栋封顶后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,单栋砌体完工后15个工作日内甲方支持付给乙方
元/M2,室内外抹灰完工后15个工作日内甲方支付给乙方
元/M2,基本完工甲方付足乙方97%,余下3%在综合验收后3个月内全部付清。
第六条
合同履约保证金
1、签订本合同前,由乙方向甲方支付主体合同履约保证金80万元整(大写:捌拾万元整)。
2、合同履约保证金的返还:单栋封顶退还保证金比例。 第七条
质量保修范围及日期:
1、室内地坪空鼓、开裂、起砂;
2、内外墙及顶棚抹灰等脱落,墙面起砂起碱脱皮;
3、外墙板漏水、外墙窗缝漏水;
4、钢筋、砼、砖石砌体结构及其他承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;
5、因乙方原因造成的其他质量问题;
6、工程最低保修期限为:1年;工程的保修期自竣工验收合格之日起计算;
第八条
合同担保:
乙方法定代表人或委托代理人自愿作为乙方的保证人,为乙方在本合同项下的全部债务承担连带责任保证。保证期间为该合同签订之日起该合同履行完毕后壹年内止。工程质量按重庆市质量验收规范合格标准。
第九条
合同生效与争议解决方式:
1、合同生效条件;
1.1 乙方按本合同第六条约定向甲方足额缴纳了履约保证金。 1.2 双方签字盖章。
1.3 合同履行中如有争议,双方协商解决,协商不成可向甲方建筑公司所在地人民法院起诉。
1.4 本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
1.5 本合同壹式肆份,甲方执两份,乙方执两份,具有同等法
4 律效力。
第十条
违约责任
1、若因甲方责任未能按合同约定向乙方支付款项,每延期一天,甲方应按1000元/天累计加计算后向乙方支付违约金。
2、若乙方未按合同约定限时完成相应工作,每逾期一天,按1000元/天累计向甲方支付违约金。
3、若乙方出现下列情况或严重损害甲方利益的情形,乙方必须赔偿甲方损失。
3.1 乙方自身原因每出现一次施工场内员工(含民工)闹事,乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
3.2 因乙方自身原因造成员工(含民工)阻断交通及其他严重扰乱公共秩序的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
3.3 因乙方与任意第三方发生纠纷,将甲方牵涉到民事诉讼、仲裁或劳动争议中的,乙方应向甲方支付10000元/次的违约金。
若因甲方原因导致工程停工3天以上(含3天)甲方应向乙方支付一切费用。
注:乙方应听从甲方管理人员的安排、管理。
5
甲方:
乙方:
身份证号:
身份证号:
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话:
年
月
日
法定代表人:
委托代理人:
经办人:
联系电话: 开户银行及帐号:
年
月6
劳务承包合同样本范文
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。