消防安装施工合同范本范文

消防安装施工合同范本范文第1篇

承 包 合 同

2017年 月

日 发包方(甲方)：云南昆明市东川区三合财富商业中心 重庆豪美实业(集团)有限公司云南分公司 承包方(乙方)：

甲方根据工程需要将三合财富商业中心项目的水电、消防安装工程委托乙方施工。为明确双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。

1.工程地点：东川区原锻压机厂内 2.工程名称：三合财富商业中心

3.承包方式及工程内容：水电、消防安装约25万平方米(按实际完成的工程量结算为准)

3.1承包方式：包工包料

3.2工程内容：水电、消防安装工程;负责所承包工程材料、设备采购，运输和安装、调试，施工资料、签证、工程变更资料、竣工、验收资料;确保通过水电、消防竣工验收合格。

4.乙方工程承包范围

4.1水电、消防系统：根据水电、给排水、消防施工图纸内容(含预埋线管)。

5.合同工期

5.1本合同工期：预埋部分与土建主体同步施工;开工时间以甲方和 监理公司确认的书面开工通知书为准。安装部分为日历天(不含预埋工程工期)。 5.因以下原因造成工期延误的，乙方必须在事件发生后14天内办理签证相关手续，否则视为乙方放弃签证： A.甲方未能按时提供图纸。

B.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计达8小时。 C.因甲方不能提供施工场地的。

D.乙方已经施工完的项目，因甲方更改设计变更致使乙方重新施工。

E.发生不可抗力引起的工期延误。

6.工程质量

6.1按照现行中华人民共和国《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2011及系列验收标准;《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，GB50261-2005进行验收，质量合格。 进行验收，质量合格。

6.2乙方必须保证工程内容质量达到合格并通过消防部门的合格验收，否则，乙方须承担因此给甲方造成一切损失(包括但不限于甲方重新招标发生的费用、工程延误、工程材料涨价以及导致激发延误交房给业主造成的损失，同时乙方必须保证本项目楼宇竣工验收前，提前取得住宅部分消防验收合格证明);如不属于乙方原因，(如土建、装修的原因等)导致消防验收不合格，乙方无需负责。

7.工程造价及承包结算方式 施工计算方法以云南省2013年水电定额中值取费下浮8%个点计量为准)。此合同造价为含税价，已含主料、辅材、施工费、机建费、税金、管理费、安全费、施工措施费、资料软件费及作业人员工资费用等，及执行本合同所发生的一切费用。主材单价以昆明市每月信息价为准。

7.1乙方承包水电安装工程综合单价采用审定总价中值甲方下浮8%点方式结算，含管理费。

7.1.1下浮点的支付方式：

7.2承包方式：包工包料;承包方负责材料复检费，并负责施工资料整理齐全。

7.3承包单价及计算规则

7.3.1承包价说明：上述各项承包价均为合格工程单价。承包价构成包含人工材料费、机械费、自身管理费、利润、措施费、风险。税费、人工保险、水电、消防材料复检费用(管理费由甲方承担)。

7.3.2承包方自行中途退场造成本合同解除的，按实际完成工程量80%结算，发包方不支付其他任何费用。

7.3.3设计变更及变更费用的调整，按照建设单位中相关条款执行。合同价款调整方法：本工程套用以下定额及施工图纸按实际完成工程量进行计算。2013最新版《云南省安装工程费用定额>《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用规定有关费率的通知》(云建标【2013】3号)《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(云建管字【2008】37号)《关于调整计算工程检验费和检验试验配合费计取方式的通知》相关规定额及有关配套费率、人工机械台班费用调整规定，管理费、利润按相应费率区间中值计取，其他措施费(如环境保护费、安全文明措施费、临时设施费等)按相应费率中值计取。主要材料没有信息价的，由双方询价确认。

8.工程付款方式及结算

8.1乙方水电、消防预埋垫至一期主体单栋四层以完工工程时甲方支付75%工程款，以后按月结算75%。验收合格付97%，余款按国家规范保质期满付清。

8.2合同外计量的约定

计价及款项支付执行合同内工程，合同外签证工程质量及预算审核时，承包单位应根据变更内容出具变更工程造成增(减)造价的预算书，预算书应附有计算式及计算依据，交由监理单位审核后报至发包人工程部，由发包人工程部负责进入审核程序进行合同外工程质量及造价的确认。发包方将审核的预算书返回到承包方后，承包方如有异议，须在7个工作日内提出书面答复，否则视为认可。

9.工程质量标准和保修期

9.1工程质量达到按中华人民共和国国家现行的有关工程设计与施工标准、规范或规程要求，并符合省、市有关部门的规定，要求及标准，并通过建设单位验收。 9.2按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料(包括材料合格证、试验、试压、测试报告等)。材料代用品必须经过设计单位审校和甲方书面认可后方可使用。

9.3工程保修期为两年。从工程竣工之日起计。 9.4保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。因乙方责任造成的质量问题、设备故障等，乙方收到甲方通知，(书面、口头或电话通知)起24小时内，应无条件予以维修。否则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用由乙方承担，超出保修金的部分，甲方有权继续向乙方追偿。

9.5若由乙方责任引起消防事故，乙方应无条件承担相关责任。

10.双方责任 1.甲方责任

1.1提供施工图纸两份及有关文件资料，协助乙方办理相差报批及验收手续;竣工资料由甲方负责完成归档。

1.2落实解决现场施工条件，免费提供施工用水、用电，接驳点及水泥砂浆并工至工程竣工;; 免费提供工人住宿，负责施工用水、用电费用。

1.3提供现场及设备运输通道，提供垂直运输设备。 1,4办理各种应由发包人办理的证件，批件手续。 1.5向乙方现场书面交验工程测量控制点。 1.6组织各种登记、变更手续。 1.7负责协调施工现场各施工单位之间的关系。 2.乙方责任。

2.1严格按照本合同规定及相应的技术规范和标准。在确保本工程正常需求并保证获得相关部门批准的情况下精心并努力地设计、施工和完成工程。承包人因为这些设计、一页台北工、完成和修补提供全部的监督管理、劳力、材料、设备装置及期所有其他物品。

2.2施工中应严格执行有关工作规程和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全负责。如因乙方原因，在施工中造成设备损坏和人员伤亡，均由乙方负责处理和赔偿。

2.3工地作业和施工方法：乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负责。

2.4根据本合同，除非法律上或者外界条件不允许，乙方应严格按照合同实施完成，并修补其中任何的缺陷，达到合同规定的要求。

2.5开工之日起，至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方有关的工程材料、半成品、成品、配套设备负管理责任。

2.6服从总包单位的管理。 11.材料条款

工程所有材料由乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备，并向甲方提供产品合格证明;通知甲方验收;并送样做试验。(按规定应做试验的产品)

12.工程验收

12.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、施工验收规范文件、检验标准为依据。

12.2隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量)，持表通知监理单位和甲方检查。甲方和监理方在接到乙方通知后二天内到现场验收，随钢筋模板同一时间验收，总监或者监理工程师代表到场检验，认可签证后，乙方可进行下一个工序的施工。监理方未按乙方通知时间组织验收又未告知乙方需延后的，乙方可自检，确认合格即可隐蔽施工。监理方应在验收报告上签字确认，如有异议，监理方有权复查，如复查合格，费用甲方负责，工期顺延;不合格，乙方马上返修，承担检查费用。

12.3.1验收依据标准：施工图纸、图纸说明、有关设计变更资料和变更图纸。技术交底纪要、材料、构件样板、国家有关规定。

12.3.2工程完工后，乙方经自检合格后向监理方发出竣工预检通知书;并由甲方组织消防主管部门认可的消防检测工作，直至取得消防主管部门专业验收的合格报告。取得报告及监理单位检查有关部门验收合格后，甲乙双方协商确定竣工验收时间。 12.3.3乙方应按规定整理完整的竣工技术档案资料，并在确定的工程竣工验收后28天内向总监理工程师提交符合竣工要求的资料、图纸一式四份及电子文档一份(工验收时签发的文件除外)。

12.3.4竣工验收时，甲乙双方会同监理单位、设计单位组织工程整体验收评定。

12.3.5如工程质量及工程内容完全合符合同要求，双方在工程竣工验收证明书上盖章签字;如果工程质量不合格或者工程内容有未完成的，由乙方在协商的时间返工，再进行竣工验收，达到合同要求为止;如乙方连续三次返工依然不能达到质量要求，甲方有权追究乙方违约责任。

12.3.6双方应于验收合格后的14天内签署工程交接验收证明文件，乙方将场地清理干净移交给甲方管理。

12.3.7工程未经验收，甲方提前使用或者擅自使用，由此发生的质量或者其他问题，由甲方承担。

12.4工程竣工资料

工程竣工资料由乙方负责完成。工程竣工资料必须按照质监站及档案馆的要求进行整理归档，再通过验收合格后由甲方汇总;备案时如有修改调整，必须全程配合至按相关要求完成。

13.1因不可抗力造成不能按时竣工，应书面通知甲方、监理方，协商合同竣工日期顺延。 13.2因甲方原因(不按时计量、结算、不提供水电、土建工程严重滞后)，工程款不能如期支付，合同竣工日期顺延。造成工程不能如期竣工，每延误一天按合同总造价的万分之一向乙方支付违约金，并补偿农民工每天生活费、误工费100元。

14.合同争议的解决方式

14.1甲乙双方友好协商，协商不能解决，向人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲乙双方各一份，业主方备案一份，建设主管部门备案一份。

甲方：盖章签字 乙方：盖章签字

身份证： 身份证：

手机号： 手机号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电、消防工程项目居间佣金合同

甲方(委托人)： 联系地址： 乙方(居间人)： 联系地址：

项目名称：昆明市东川区三合财富商业中心 项目地点：东川区原锻压机厂内

项目总承包公司：重庆豪美实业(集团)有限公司云南分公司

工程量：约伍仟万元，建筑面积25万平方米，按实际工程量计算为准。

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，及相关建筑法律法规规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同条款：

1、乙方接受甲方委托，负责就云南省昆明市东川区三合财富商业中心工程(以下简称该工程项目)，引荐甲方和该项目的总承包方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目信息。并最终促成甲方与工程总承包方签订该工程项目的承包施工合同。

二、乙方的义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的真实信息，并协助甲方对该工程项目进行实地考察，论证，最终达成共识并签订正式施工合同。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和各总承包方进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和工程总承包方所签订的专业施工合同条款。甲方因履行施工合同条款而产生的权利和义务与乙方无关。包括一安全事故及经济赔偿依据法律责任等，均由甲方负责，乙方概不承担任何责任。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付居间劳务费，则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金，同是乙方有权向该项目总承包方直接申请拨付居间劳务费。

四、居间报酬金的支付时间和支付方式

1、本项目水电、消防费约伍仟万元(50000000.00元)，居间佣金费用为实际到账的3%(含税)，由甲方按时结算给乙方。

2、居间费用的计算方式支付方法和时间相应如下：①签订合同后24小时首付3万元前期所需费用(剩余2万打入给甲方保证金的同时给付)，每次按进度付款，给予乙方前期的费用在第一次付款时扣除。

姓名：罗永海农行：622 848 19386 24056 578

3、甲方可以转账或现金的方式支付。

五、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效并具有一切法律效力，在甲方支付完乙方居间佣金后本合同自动终止。

六、其他事项

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或委托代理人：

消防安装施工合同范本范文第2篇

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同，以资共同信守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、合同承包范围：遂昌火柴厂地块1#安置房工程防空地下室与一层建筑给排水分部、建筑电气、智能建筑分部、消防设施及报警分部等一切安装工程与调试工作。。

四、合同工期：201___年___月___日至201___年___月___日。

五、工程质量标准：按照国家质量规范验收，一次性验收合格。

1.工程质量标准：建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2002;建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200

2、GB50243-200

2、GB50303-200

2、GB50339-2003等国家2001版质量验评标准。

2.按国家行业最新规范建设工程施工质量验收统一标GB50300-2001和相关安装现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程;达合格等级。

六、工程质量进度管理

1、乙方在整个施工过程中必须服从监理单位、总包单位及甲方施工管理人员的管理。乙方必须严格按照施工图纸(包括工程变更联系单)及验收规范进行施工。

2、若设计更改或甲方原因引起的工程返工，返工费用由甲方负责，若乙方原因引起的工程返工，返工费用由乙方承担。

3、甲方必须按照工程进度及时提供合格的工程材料，施工管理人员必须及时提供相关的施工图纸及施工图纸交底工作，乙方施工进度必须按照总包单位进度要求执行，乙方应在规定的期限内按要求完成甲方指派的所有工作内容。因乙方原因造成工期延误，则乙方需做相应赔偿。因甲方材料或其它原因造成工期延误，则甲方需做相应赔偿。

七、工程安全、文明施工管理

1、在施工中，必须做到“安全第一”、“质量第一”，进入施工现场必须戴好安全帽，佩带上岗证，发现未戴安全帽、穿拖鞋进入工地者，每人每次罚款50元。乙方须为进场施工人员购买人身意外伤害险，如有违章操作发生意外伤亡事故的，由乙方自行完全负责。

2、高空作业必须系安全带，带病人员不得高空作业，酒后不得施工，使用梯子时底部采用防滑措施，手持电动工具必须经常检查、维护。

3、注意用火、用电安全。电焊气割作业场所消除易燃物品，氧气、乙炔瓶应保持足够安全距离;电气线路与设备安装必须由专业电工操作，严禁乱拉乱接。

4、公司内部施工人员间、与兄弟单位施工人员都应搞好团结，严禁打吵架事件发生。

5、乙方在施工过程中做到文明施工、安全生产，在施工过程中发生的一切安全事故责 任及费用由乙方负责。甲、乙双方将给部分施工人员缴纳工伤保险费。工伤保险费甲、乙双方各承担一半。

八、材料管理

1、工材料进场，乙方必须有专人清点并协同现场监理、甲方管理人员进行质量验收，办理验收签证手续，材料质保书及检验报告、产品合格证等资料交给现场施工管理人员管理。对不合格的材料，乙方有权拒绝使用。

2、进场材料应堆放整齐，各班组的工程余料、施工垃圾收工前套各自负责回收清理，

尽量避免材料遗失，杜绝材料浪费现象。

九、双方任务：

甲方：

1、负责提供完整的施工图及相关联系单。

2、工程技术人员负责与业主协调关系，现场指挥、监督工程进度与质量和对工程量的核实签证。

3、负责主材(设备)供应、校验、审报。

4、配合乙方现场施工安全管理及监督。

5.编制施工组织设计，并送交发包人、监理、审查批准，做好各项施工准备工作。 乙方：

1.自备施工安装过程中的一切机具、用具。

2。按施工图、联系单、照消防施工规范要求、严格按审批的施工组织设计认真组织施工。保质量、保进度，按时完成施工任务。负责工程全部资料的签证和整理，必要时甲方需要配合，保证验收一次性通过。

3.在施工中，必须服从甲方管理，听从管理人员的指挥、指导，本工程的有关管理文件，甲方以书面形式发出并以乙方签收为准，乙方不得以任何理由拒收。同时可提出合理化建议并可共同探讨。

4、施工中所需主材(设备)用料(包括附属主材)提前十五天报给甲方，以便甲方配料，工程所用材料和设备甲方送到工地后，由乙方自行验收保管，若有损坏或丢失，由乙方负责赔偿。其他辅料及消耗材料由乙方自行负责。(其他辅助消耗材料具体为电焊条、麻丝、厚白漆、砂轮片、氧气乙炔、电胶布、生料带、钢丝、铁丝、罗丝、记号套管、记号笔等等)。

5、做好主材、设备验收清点工程，签证登记入册，做到帐货相符，材料配件超标由乙方负责。

6、按消防验收规范认真做好隐蔽工程的施工记录，及时签证，交甲方备用。

十、安装结算办法：

1。按照《江苏省安装工程预算定额》(2004版)为依据进行结算，(电气设备安装工程工程量乘人工费元、给排水工程工程量乘人工费元、消防设备安装工程工程量乘人工费元、建筑智能化系统设备安装工程工程量乘人工费元)。

2.工程量按实际发生的施工内容及审计部门核实数量为准进行计算安装费。定额中存在的项目，但实际施工中业主及甲方未要求必须执行的项目，不予结算。

3.甲方每月20号支付乙方本月实际完成的工程70%的工程进度款，但必须以甲方工程技术人员核实签证为准。

4.整个工程安装完工，经业主和甲方自检合格，消防检测合格后，十天内结付80%的安装费，消防竣工验收合格后，十天内结付95%的安装费，其余5%保修期满后付清。 一

一、为尽事宜，由甲乙双方补充协议或协商解决。

一

二、本合同自双方签订日起生效，本工程经消防竣工验收合格后自然失效。

甲方代表：乙方代表

消防安装施工合同范本范文第3篇

工程名称:深圳市殡仪馆骨灰寄存小区消防工程 建设单位： 深圳市殡仪馆

发包单位:汕头市潮阳第一建安总公司

施工单位： 深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

发包人(简称甲方)：汕头市潮阳第一建总公司骨灰寄存小区项目部 承包人(简称乙方)：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国消防法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方把深圳市殡仪馆骨灰寄存小区 消防工程委托给乙方，要求乙方按甲方提供的设计图纸要求(局部深化)施工。为明确双方责任、权利和义务，通过协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程名称：深圳市殡仪馆骨灰寄存小区。

二、工程地址：深圳市沙湾丹竹头殡仪馆。

三、工程内容及承包范围(以甲方确认的施工图及清单内容为准)：

1、项目的消防设施工程，其中包括：室外消防环网、室内外消防栓、自动报警、消防广播(含楼内背景音乐)、联动控制、ATS双电源控制、区域图文显示、消防专用电话等消防系统局部深化设计施工，并办理相关原材料报验、备案，承担相关费用。

2、所有与消防系统有关的结构预留套管埋设及套管内防水、封堵工作;消防设置安装所产生的所有孔洞封堵、补灰、垃圾处理等工作。

3、消防水池至消防栓水泵设备的供水接驳安装、防腐、试验与调试。

4、消防系统工程二次接线安装与调试。包括

一、

二、三区的室外消防系统工程线路敷设。

5.本项目的所有消防设备、材料、配件产品必须是深圳市消防公安部门备案认可的合格品。

6、室外消防环网沟槽开挖、回填由发包人自已完成。

四、工程承包方式：

乙方对该工程以包工包料、包深化设计、包质量、报验、备案、包总价、包文明施工、包本项目工程消防验收的大包干形式承包。

本合同工程采用固定总价合同承包形式，在甲方未变更设计的情况下，乙方不得因施工工艺、数量等原因要求追加承包金额。如因甲方要求于结构体有重大设计变更，致使本工程发生重大增加或减少工作内容时，乙方应于接获甲方通知后五日内，及时将调整原因、方案、金额以书面的形式(附有详细预算)提交甲方审核，经甲方审定后方可调整本合同造价。除本合同另有说明外，应认为本工程发生的任何直接费用包括与本工程有关的其它费用及乙方于施工期间所需之脚手架、吊篮、照明、安全措施及为完成本工程所需之临时或永久设施等所需费用均已包括在本合同固定总价内。

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和项目部的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的合格标准以上。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

五、工程造价及付款方式：：

工程造价：总价包干为人民币：肆拾壹万圆整(提供收款收据) 付款方式：

进度款按月报进度，工程完工经项目部、业主和驻地监理公司验收合格后付至85%，留15%待通过消防部门验收合格后一个月内付清。

六、工 期：

乙方必须严格按照甲方的施工进度计划要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。

七、组织领导：

1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，以保证该项目技术力量和施工队伍的

稳定性。

3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

2) 负责安排乙方工作面及现场进度，审核完成工程量，并提供施工图纸。

3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

4) 提供施工工人宿舍及厨房。

5) 提供施工用水、用电至红线内。

6) 按合同规定及时支付进度款及结算款。

2、乙方责任：

1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到合格等级以上。

2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3) 工人进入施工现场必须 服从甲方各项管理，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4)做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经甲方管理人员同意不得擅自离开工地。

5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6) 具体施工作业中必须配备所需劳保用品，并且必须符合施工操作规程及相

关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方承担。

7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违犯且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工班组施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

8) 乙方不得将依据本责任书取得的，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

9)所有施工人员必须购买工伤保险，费用由乙方负责已含在承包价格中;

10) 一切日常用品及用具、伙食、燃料、燃具等均自备。

11) 负责将物料项目部指定外堆放好。

九、其 它：

1、工伤、伤亡事故：

承包人应严格管理好自己的工人，强化安全生产的意识，按操作规程进行施工。不能存在冒险盲目赶工。若有意外工伤事故发生，乙方必须及时通知甲方。承包人应本着责任人的原则，主动负责医药费、护理费及其它用工费用、对伤者进行妥善处理。

2、乙方是保证有能力组织，按现行技术规范及工程施工进度要求，完成承包项目。若因乙方技术、人员组织未能达到甲方及现场监理工程师的要求，甲方以书面形式通知乙方三次以上，未能改正其缺陷部份，造成的乙方应承担一切责任。

3、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十、维修服务

乙方从本工程通过消防部门验收合格之日起，为甲方提供一年免费保修服务;但因甲方管理使用不当造成的损失或自然灾害造成损失，则不在免费保修之列。

十一、本工程通过消防部门验收合格之日起，除“第十条保养期”继续生效外，其它条款自动失效。

十二、 本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲方贰份，乙方贰份。同具法律效力。合同未尽事宜，双方应友好协商解决或按照中国相关法律法规、行业标准、惯例执行。

甲方：汕头市潮阳第一建总公司骨灰寄存小区项目部(盖章)

地址：

授权代表：时间：年月日

乙方 ：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司(盖章)

开 户 行：中国建设银行深圳市布吉支行

帐号：44201543700052502619

地址：深圳市龙岗区布吉街道国都花园天祥阁8A

授权代表：

消防安装施工合同范本范文第4篇

一、建筑消防安装工程施工的通病剖析

(一) 建筑消防安装工程施工人员的消防意识较为薄弱

在建筑消防安装工程施工过程中, 部分施工人员缺乏对消防的充分重视, 存在麻痹大意、侥幸的心理, 没有严格依照消防安装施工规范或图纸进行施工操作, 存在潜藏的消极态度和侥幸心理, 导致建筑消防安装工程施工质量下降。

(二) 建筑消防安装工程设计图纸审核不足

在建筑消防安装工程施工之中, 施工图纸是必要前提和基础, 然而在实践中却存在对消防安装工程设计施工图纸审核不足的现象, 导致设计施工图纸存在缺陷, 无法保证其合理性和规范性, 导致建筑消防安装工程质量下降。

(三) 预算削减引发的问题

建筑消防安装工程预算受到诸多因素的影响, 而存在一定程度的削减, 导致建筑消防安装工程施工难以保质保量地完成。同时, 由此也暴露出采用简便施工方法替代标准施工方法的现象, 导致建筑消防安装工程施工质量难以保障。

(四) 材料质量缺陷

建筑消防安装工程施工材料是必要前提和物质基础, 而一些施工单位存在以次充好、采用劣质施工材料的现象, 由此也给建筑消防安装工程带来了安全隐患。

(五) 质量监督和协调不足

建筑消防安装工程施工中的监督管理机制尚未完善, 存在监督管控流于形式的现象, 使一些消防安全问题被掩盖而引发建筑消防安装工程质量安全问题。同时, 在建筑消防安装工程施工过程中, 各参与单位之间的协调配合存在欠缺, 难以实现资源的有效整合和共享, 导致建筑消防安装工程施工效率下降。

二、建筑消防安装工程施工质量控制措施及要点分析

(一) 加强建筑消防安装工程前期施工准备

要做好建筑消防安装工程施工图纸的会审工作, 确保施工图纸完整、清晰和合理, 并对特殊情况下的设计参数进行规定。同时, 还要做好建筑消防安装工程的施工组织设计, 依循项目设计要求确定施工方案、流程和方法, 使之完成预定的进度、质量和安全指标。另外, 对于建筑消防安装工程的施工材料、设备来说, 要将不合格的材料、设备阻挡于施工现场之外, 并依循施工设备、材料采购、审核、验收、保管、使用等流程进行管理, 确保建筑消防安装工程施工质量。

(二) 注重消防给水网建设的规范性

(1) 加强建筑消防安装工程中的消防用水环状管网建设。消防用水环状管网是确保工程质量的重要内容, 要在不同市政给水干管中设计至少两条引入管, 以确保建筑消防安装工程的消防给水系统的供水。同时, 建筑消防安装工程消防给水网要频繁使用消防用水管道, 必须采用法兰连接方式进行安装, 或者可以选取沟槽、螺纹式的管式接头进行施工, 以较好地增强消防给水管网的抗压性能和安全可靠性[1]。

(2) 加强建筑消防安装工程消火栓安装的规范性。要确保建筑消防安装工程中的消火栓安装施工, 必须在消防栓箱洞口的上部设置过梁, 使之具有灵活的开闭功能。还要严格依照图纸进行消防箱底预留孔位置的施工, 使之保持一定的预留距离, 并不得随意改变其位置, 以确保消火栓能够正常出水。同时, 在进行消防水带与接口连接的施工中, 要采用合理有效的扎接措施, 以免出现试水脱落的现象。

(3) 注重自动喷水灭火系统安装的规范性。建筑消防安装工程的自动喷水灭火系统安装必须保证规范性, 要规避喷头与横梁距离过近的现象, 依照施工图纸设计确定喷头的类型, 不得随意在施工中加以改变或替换, 并依照要求安装设置专业防晃支架, 避免喷水时管道沿管线的方向摇摆, 影响灭火效果。另外, 还要在施工中规范化安装水源控制阀、报警阀及辅助管道, 提高检修的有效性。

(三) 加强分项工程施工质量控制

建筑消防安装工程施工电气管道敷设是必不可少的重要分项工程, 要预先安装管道线路的支架, 清理管道内部异物, 确保管道的完整性, 然后再采用镀锌管线、铰板套丝进行安装, 并做好暗管的敷设工作, 并通过安装钢筋的方式进行模板、结构板的固定。同时, 还要做好末端设备的分项安装施工, 要严格按照按钮的垂直度、高度等要求进行施工, 确保主机、联动柜与基础钢槽的紧密衔接[2]。

(四) 加强建筑消防安装工程监督管理

要将建筑消防安装工程视为完整的系统, 面向所有施工环节和工序进行监督和管理, 建立健全消防安装工程施工监督管理体系, 并实施追责制度, 确保建筑消防安装工程施工质量。

三、小结

综上所述, 建筑消防安装工程施工极其重要, 要加强对消防安装工程施工质量的有效管控和监督管理, 采用规范化的施工技术和方法, 确保消防安装工程施工的质量与安全。

摘要：建筑消防安装工程顺应现代化建筑的发展需求, 体现出不可小觑的重要地位和作用, 要重视建筑消防安装工程施工, 关注工程施工质量控制要点, 分析消防安装工程施工中的通病现象, 以确保建筑消防安装工程施工的质量, 规避和防范火灾隐患。

关键词：建筑消防安装工程,施工,质量,控制

参考文献

[1] 刘明, 冷帅.建筑消防工程施工中易发生的问题及对策[J].施工技术, 2013, 42 (12) :104-106.

消防安装施工合同范本范文第5篇

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、及其它相关法律、法规，双方就人民广场至榆溪河生态长廊人防及商业工程变压器移位安装施工事项，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经协商，达成共识。订立合同，共同遵循。

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：人民广场至榆溪河生态长廊人防商业及车库工程箱变 迁移安装工程

2、工程地点：榆林高新区

3、承包方式：包工包料

4、工程造价：包干28.5万元(大写：贰拾捌万伍仟元整)

二、施工内容

1、乙方负责申请对原人民广场内箱变停止供电，停电后对原箱变进行拆除并移位至人防商业及车库施工现场，拆除及移位过程中如有损坏、丢失照价赔偿。

2、箱变移至人防商业及车库工地后，按甲方审定的土建、电气施工图按图施工安装完毕并负责与供电部门对接办理供电手续。

3、乙方施工完毕后负责正常通电使用，并负责协调施工中电力部门相关事宜。

4、甲方负责工程施工图交底会审，并做好有关方签署的交底会审纪要、分送相关单位。

5、乙方负责用电手续，并协助办理电气设计图审批手续。

6、乙方需向甲方提供电气施工图陆套，土建施工图贰套，经甲方审阅后按施工图设计严格施工。

7、乙方办理供电工程的设计及施工。

三、合同工期：

1.乙方自接到甲方书面通知次日起15个工作日竣工。 2.如遇下列情况，工期相应顺延，具体另行商定：

2.1因甲方负责办理的手续未按期或按要求达到，影响乙方如期施工的;

2.2因甲方设计变更而影响施工; 2.3甲方未按合同规定拨付款项; 2.4人力不可抗拒的因素; 2.5非乙方原因而影响施工。

四、工程款的支付与结算

工程完工交验合格办理电气验收通电后款付至95%，剩余5%验收后6个月后付清。

五、设备及材料供应

乙方提供符合电力行业规范要求的设备、材料产品。

六、奖罚及违约责任

1、因甲方拖欠工程款而影响工程进度，或无故拖欠工程款，甲方应向乙方支付拖欠金额3‰的违约金，并由甲方承担责任，同时还要支付造成乙方停、窝工所损失等费用。

2、乙方无故延误工期，则每延误一天(按日历天)，由乙方按工程量工程造价的3‰向甲方支付违约金，按日累计。

七、其他

1、安装工程量按甲乙双方协定价格包干进行结算。

八、附则

1、在竣工验收后，乙方向电力部门办理有关电气验收及通电安排等事项。

2、双方在履行本合同中发生争议，可进行协商，协商不成可向合同履行地人民法院起诉。

3、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，另行商议。

4、本合同自双方和加盖公章或合同专用章之日起生效。工程竣工验收合格，结算工程款后合同终止，但不影响行使保修及其他索赔的权利。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人或委托办理人： 法定代表人或委托办理人： 电话： 电话：

消防安装施工合同范本范文第6篇

为了搞好广告安装工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：本协议为佛山市至爱广告装饰工程有限公司外包广告工程安装项目安全责任合同，附属于甲方委托乙方所承包广告安装工程项目，具体如下 ：

(一)工程项目名称：E区商铺广告位制作与安装工程

(二)工程项目地点：亚洲国际E区内

(三)工程项目类型：乙方包人工及施工工具，甲方包制作材料。

(四)工程项目金额： 14元/平方 总数据实结算

(五)工程项目结算方式：

(留)工程项目施工期限：2010年10月12日 至2011年1月22日

第二条：甲方安全责任

进场安装施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条：乙方安全责任

(一)乙方负责人为安全施工责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上

班。

(七)乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方：乙方：